...prim borçlarının, kesin teminat mektubunun süresinin uzatılmayarak Üniversite bütçesinden... .'ya müştereken ve müteselsilen ödettirilmesine karar verilmişti.

YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem: Zile Kaymakamlığı... KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Davacı tarafından, savunma verilmemiştir.

YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem: .. DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ ... Gıda iş ortaklığı olarak belirlenmesine karar vermiştir.

...dikkate alınarak 13/10/2022 tarihine kadar on gün süresince beklenildiği ve bunun üzerine 14... ...Sefer ile Personel Servisi ihalesine ilişkin olarak Global Grup Ulaşım Hizmetleri...

Ayrıca yine bozma ilamında ilave iş bedelinin şartnamenin 21. ...davanın kısmen kabulüne yönelik verilen hüküm süresi içinde davalı vekilince temyiz edilmesi... iş artışı , nakliye , sözleşme bedeli , teklif fiyat , teknik şartname

Söz konusu işle ilgili olarak yer tesliminin …tarihinde yapıldığı, çalışılmayan günlerin olmadığı, …tarihli ve …sayılı Olur ile …TL iş artışı yapıldığı ve Yükleniciye … gün süre uzatımı verildiği, Yüklenicinin bu minvalde ödenek dilimleri ve tutarlarının bulunduğu revize iş programı aşağıda yer almaktadır.

… tarihinde yapıldığı, işin süresinin ……… ...maddesinde de mücbir sebepler belirtilerek “ Süre uzatımı verilmesi, sözleşmenin feshi gibi... ...sözleşmelerinde, öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olması halinde, artışa... İdare, belirli bir süre vererek bu işlerin yapılmasını yükleniciden isteyebilir.

...feshi ile teminat mektubunun iadesi istemine ilişkindir. Bu halde iş artışının %10'dan fazla olması sebebiyle... ...olduğu gibi, davacı yükleniciler de verilen süre uzatımı 29.06.2014 tarihinde sona ermiş...

...Cumhurbaşkanlığı Genelgesi’ne istinaden verilen süre uzatımları sonrası hazırlanan revize... ...süre uzatımları sonrası hazırlanan revize iş programlarında, yüklenici ile idaresi arasında... ...yürütülmesi sırasında ortaya çıkan % 16,10 luk iş artışına istinaden ilave süre verilmeden, yıllar... ...Teşkilatı tarafından hazırlanacak olan süre uzatımı raporunda idareden kaynaklı olarak yüklenicinin...

...sözleşmenin bu hükmü karşısında asgari ücret artışı adı altında talepte bulunamaz. ...idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması... İlk derece mahkemesince davanın kabulüne karar verilmiştir.