maddelerinde düzenlenmiştir. ...sözleşmelerinde öngörülmeyen durumlar nedeni ile bir iş artışının zorunlu olması halinde artışa... maddesinde düzenlenmiştir.

iş artışı , iş eksilişi , Yeni birim fiyat …) toplam bedel üzerinden akdedilmiştir.”,

...ödemelerinde yaşanan gecikmeler sebebiyle verilecek süre uzatımlarının hangi tarihin başlangıç... geçici hakediş , hakediş ödemesi , süre uzatımı , süre uzatımı hesabı İdaresince de süre uzatımı verilmesi gerektiği yönünde görüş...

Bahsi geçen işe ilişkin sözleşmenin 19. ...artırmaya yetkilidir.) kadar oran dahilinde bir iş artışının zorunlu olduğu hallerde ilave işin... ...faaliyette bulunamadığı gerekçesiyle süre uzatımı isteyemez.” , havanın fen noktası , işin süresi , süre uzatımı

...derece mahkemesince; davacı tarafından her ne kadar revize plan ve projeler gereği sözleşme dışı işlere bağlı olarak süre uzatımı ve iş artışı nedeniyle fiyat farkı verilmesi için kesin hesap yapılması talep edilmiş ise de; geçici kabul tutanağı ve kesin kabul tutanaklarının davacı tarafından herhangi bir ihtirazi kayıt belirtilmeden...

...talep edilmesiyle konu incelenip değerlendirilmiştir. İşin talep edilen sürede yapılmasının teknik olarak mümkün olup olmadığı, -

...idarece … yılında yapılmasına karar verilen yeni iş kalemleri bedellerinin, sözleşme yılı olan... Oysa iş eksiliş ve artışına ait tüm hesaplamaların, yapım işinde...

... önünde bulundurularak yükleniciye bir süre uzatımı verilmesi gerektiği, bu sürenin/sürelerin ise ... idare tarafından tespit edilebileceği, İş artışına karşılık verilen süreler hariç, mücbir ... hükümlerinde belirtilen usul ve esaslar ile süresinde bu revize iş programının onaylanması ve ... revize iş programına göre, taraflarca iş ve işlemlerin (fiyat farkı hesaplanması dâhil) yürütülmesi ...

işin süresi , ivedilik , pazarlık usulü DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ … iş ortaklığı üzerinde bırakılmıştır.