...bağlanan “Emet Yapısal Güçlendirme ve Yenileme I Etap İkmal İnşaatı Yapım... ...programının düzenlendiği, uzatılan sürede yapılan imalatlara fiyat farkının... ...kesilemediği ve cezasız 100 gün süre uzatımı verildiği, Söz konusu cezasız... ...tutulmuş olup, anlaşmazlık konusuna ilişkin tarafların görüş ve değerlendirmeleri...

BOZMA VE BOZMADAN SONRAKİ YARGILAMA SÜRECİ A. ...tarafından temyiz edilmekle; kesinlik, süre, temyiz şartı ve diğer usul... ...edilmesi gerektiği ve sözleşmenin süre uzatımına ilişkin 25.2 maddesinin işletilmesi... gerekçesi ile hükmün bozulmasına karar verilmiştir.

YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem: Antalya... ...uzatımı talebinde bulunulduğu, bu süre uzatımı talebinin uygun bulunduğu ve... ve 26. fıkrası uyarınca istinaf başvurusunun reddine karar verilmiştir. İdare Mahkemesi'nce verilen … tarih ve E:… ,

...İhalesi KARAR: Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi. ...azaltılmasından kaynaklanan fiyat değişimleri için fiyat farkı hesaplanamaz... ...nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması... ...puanlarında sözleşmenin uygulanması süresince değişiklik olması durumunda...

ve Gerçekleştirme Görevlisi ……… … tarihinde yapıldığı, işin süresinin ……… tarih ve ……… ...de mücbir sebepler belirtilerek “ Süre uzatımı verilmesi, sözleşmenin... ...öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olması halinde...

...iş kalemine benzerlik gösteren bir iş kalemi bulunmaması halinde; 0,90... ...gösteren iş kaleminin belirlenmesi ve birden fazla benzer iş kalemi olması...

İş artışı nedeniyle süre uzatımı verilmesi sonucu yapılan revize iş programında ödeneklerin, uzatılan süre ve artış miktarı dikkate alınarak iş programının sonuna ilave edilmesi gerekmektedir.

...davanın kabulüne ilişkin karar davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine... gecikme cezası , İhtar süresi , sözleşmenin feshi 2.Direnme kararı davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir. ...tarafından, bu sözleşmede belirtilen süre uzatımı halleri hariç, yüklenicinin... ...sözleşmenin 25.3 maddesi gereği iş artışı yapılması nedeniyle işin...

...ve yağ alımları ödemelerinden damga vergisi kesintisi yapılmadığı görülmüştür... Belediye şirketi ve belediye işletmesi farklı iki oluşumdur. ...idarelerine kanunlarla verilen asli ve sürekli kamu görevlerine bağlı olarak...