...7) İşte idarece onaylanan bir süre uzatımı bulunduğu takdirde, yüklenici... ve Tic. tarihinde ilave (F.F. TL … tarihinde ilave (F.F. … nolu hakedişlerle yükleniciye toplam … ( İnşaatı” işinde, Süre uzatımı verilmediği ve 2018 yılı...

...mahkemesince; davacı tarafından her ne kadar revize plan ve projeler gereği sözleşme dışı işlere bağlı olarak süre uzatımı ve iş artışı nedeniyle fiyat farkı verilmesi için kesin hesap yapılması talep edilmiş ise de; geçici kabul tutanağı ve kesin kabul tutanaklarının davacı tarafından herhangi bir ihtirazi kayıt belirtilmeden imzalandığı gibi...

...İşlemlerine Dair Yönetmelik uyarınca usulî işlemlerin yerine getirilmediği ileri... ...kabul edilmediği, Mal Alımları Denetim ve Muayene Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik... ihtarlı süre , Muayene kabul , Sözleşme süresi , yasaklılık

oranında ve … TL tutarında iş artışı meydana gelmiş ve … tarihli Süre Uzatımı ve Ödenek Aktarma Komisyonu Kararı ile … günlük süre uzatımı kararı verilerek yeni iş bitim tarihi … olmuştur.

14.08.2014 tarih ve ... ...ise % 20 'sine kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki... götürü bedel , hizmet alımı , iş artışı , kamu zararı -TL’nin tazminine karar verilmişti.

tarihleri arasında yürütülen söz konusu işin devamı sırasında ... tarihinde süresi bitecek olan ... Güvenlik Sistemleri San. ve Tic. ...kesin teminat mektubunun süresinin uzatımında fiili imkansızlık olup...

çalışılmayan dönem , havanın fen noktası , süre uzatımı ...yapılması koşulu ile yükleniciye süre uzatımı verilip verilemeyeceği ile... ...Çevre Düzenleme Yapım İşi”nde; iş yeri tesliminin havanın fen noktasından... ...tarihli ve E-261763 sayılı yazısı ve eklerinde özetle; adı geçen idare...

ve 3. ...uzatımının uygun görüldüğü, süre uzatımının iş bitim tarihi olan 11... 4735 sayılı kanun , girdi fiyatları , süre uzatımı fıkrası uyarınca istinaf başvurusunun reddine karar verilmiştir. İdare Mahkemesi'nce verilen …tarih ve E:…,

d) Kısmi veya genel seferberlik ilanı. Bahsi geçen işe ilişkin sözleşmenin 19. ...yetkilidir.) kadar oran dahilinde bir iş artışının zorunlu olduğu hallerde... ...faaliyette bulunamadığı gerekçesiyle süre uzatımı isteyemez.” , havanın fen noktası , işin süresi , süre uzatımı

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi. Sözleşmede iş artışına ilişkin hüküm bulunması... ...çalıştırılan personelin geçici süreli SGK dosyası açılmadan işin... Birden çok iş deneyimini gösteren belge hiçbir şekilde toplanamaz.