...Bakım Dairesi Başkanlığı) 24/02/2022 tarihli ve 708743 sayılı yazısı ve eklerinden özetle; .. 28.2.İş kalemi miktarının değişmesi 28.2.1. ...gösterildiği şekilde revize edilir ve bu iş kaleminin yüzde yirmi artışı aşan kısmına revize birim fiyat üzerinden ödeme...

...Dairesi Başkanlığı) 24/02/2022 tarihli ve 708743 sayılı yazısı ve eklerinden özetle; Karayolları 18. 28.2.İş kalemi miktarının değişmesi 28.2.1. ...gösterildiği şekilde revize edilir ve bu iş kaleminin yüzde yirmi artışı aşan kısmına revize birim fiyat üzerinden ödeme...

Yüklenici 1 adet “hidrostatik vakumlu kaldırım süpürge aracı” için 1.000 TL/gün teklif etmiştir. O halde; aynı aracın keşif artışına konu diğer adedi için de aynı fiyattan ödeme yapılması gerekmektedir.

KARAR : Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanan maliyet farkı alacağının tahsili istemine ilişkindir. ...aşamasında tespit edilenden farklı olması sebebiyle maliyet artışından kaynaklanan alacak davasının edimin, ifanın aşırı...

...KONU … Özel İdaresi’nin 03/02/2021 tarihli ve E.832 sayılı yazısı ve eklerinden özetle; adı geçen idare tarafından 4734... ...imalatlar ve proje değişikliği konuları ile ilgili olarak iş artışı ve süre uzatımı verilmesinin uygun olmadığı, Yönündedir... Tarafların görüş ve talebi bu şekilde belirtildikten sonra konunun inceleme ve değerlendirmesine geçilmiştir.

...Sağlık Müdürlüğü’nün 31/12/2020 tarihli ve E.3530 sayılı yazısı ve eklerinde özetle; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu... ...şartnamelerde belirtilmesi gerektiği, yaptırılması halinde iş artışı yapılarak bedelinin ödenmesi gerektiği, İdarenin... toplam bedel üzerinden akdedilmiştir. Ancak bu madde idare onaylı imalat değişikliklerini kapsamaz.

rakam ve yazıyla) bedel üzerinden akdedilmiştir. .Yapım İşi”nde, hafriyat istiap bedelindeki artışın ödenip ödenemeyeceği hususunda Kurulumuz görüşü... ...Dairesi Başkanlığı)’nün 07/10/2021 tarihli ve 83160 sayılı yazısı ve eklerinden özetle;  adı geçen idare tarafından...

Davacı yüklenici, davalı işsahibidir. Fen işleri Müdürlüğünün 05.12.2011 tarihli yazısında da yüklenicinin işi gereği gibi yapmadığından... Somut olayda, davalı işsahibi cevap dilekçesi ile ...

iş artışı , sözleşmenin feshi , Sözleşmeye aykırılık , yasaklılık Savunmanın Özeti :Savunma verilmemiştir.

ÖZET : Dava; eser sözleşmesinden kaynaklanan ilave iş bedelinin tahsili istemine ilişkindir.  iş artışı , nakliye , sözleşme bedeli , teklif fiyat , teknik şartname