Asıl ve birleşen dosya davacısı yüklenici, asıl ve birleşen dosya davalısı iş sahibidir. eser sözleşmesi , iş artışı ve iş eksilişi , işin süresinden daha önce tamamlanması...

birim fiyat sözleşme , doğalgaz abone bağlantı bedeli , iş artışı , proje değişikliği , teklif bedele dahil mi ... Başkanlığı’nın 08/01/2021 tarihli ve E-3490 sayılı yazısı ve eklerinde özetle; adı geçen idare tarafından 473... vb) temin edilerek montajının yapılması işleri yapılarak eksiksiz teslim edilecektir.” “

… İdare, iş programını verildiği tarihten başlamak üzere 15 gün içinde onaylar. ...için süre uzatımı verilmesi ve artan imalat bedelinin iş artışı kapsamında ödenmesi gerektiği yönündedir. İdaresi yazısı ve eklerinden; İşin yer tesliminin 11/11/2019 tarihinde...

...Teknik Daire Başkanlığı) 17/02/2022 tarihli ve 44180 sayı yazısı ile 22/03/2022 tarihli ve 47744 sayılı yazıları ve... ...sürecinde bazı iş kalemlerinde zorunluluk arz eden imalat artışı ve eksilişlerinin meydana geldiği, bu kapsamda yükleniciye... …) toplam bedel üzerinden akdedilmiştir. 4) İdare, sözleşme konusu işlerle ilgili proje vb.

... dolapları imalatının yapılması ile ilgili olarak; İdare yazısı ve eklerinde yer alan 09/07/2020 tarihli ve 7 nolu toplantı tutanağının ... ile revize proje arasındaki farklılıklardan hareketle iş artışı/eksilişi kapsamında YİGŞ’nin 22 nci maddesi hükümleri ile Kamu İhale ...

(2) İhzarat ödenmesi öngörülen işlerde, iş programları imalat ve ihzarat iş programı olarak düzenlenir. oranında ve … TL tutarında iş artışı meydana gelmiş ve … tarihli Süre Uzatımı ve Ödenek...

...Plan Proje Müdürlüğü) 27/12/2021 tarihli ve 19134 sayılı yazısı ve eklerinden özetle; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu... fiyat farkı , proje değişikliği , süre uzatımı ...nedeniyle süre uzatımı verildiği, bunlardan Covid-19 ve iş artışı için verilen ilave sürelerin mücbir sebepten dolayı... … 4) İdare, sözleşme konusu işlerle ilgili proje vb.

maddeye göre ise tespit tarihi itibariyle sözleşme feshedilmiş sayılır...& ...sayıda hastanın benzer şikâyetlerde bulunduğu, ilk uyarı yazısından itibaren geçen iki aylık süre içerisinde yüklenici...

...Sağlık Müdürlüğü’nün 31/12/2020 tarihli ve E.3530 sayılı yazısı ve eklerinde özetle; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu... ...imalatının sözleşme bedeline dahil olduğu ve herhangi bir iş artışı yapılmasına gerek olmadığı, … toplam bedel üzerinden akdedilmiştir. Ancak bu madde idare onaylı imalat değişikliklerini kapsamaz.

...ihalelerinde, iş artışlarından (keşif artışından) kaynaklı iş artışı ve eksilişi hesaplamalarının (mukayeseli keşifler... “Fiyat farkı hesaplanması öngörülmeyen işler” başlıklı 9 uncu maddesinde; “(