KARAR : Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanmış olup, sözleşmenin yeni koşullara uyarlanması ve fiyat farkının hesaplanarak tahsili istemine ilişkindir. Davacının iş artışı nedeniyle herhangi bir alacak talebi bulunmamaktadır. İş artışı ile ilgili davacının bedel talebi de bulunmamaktadır.

... edilen tutara, idaresince uygulama ayı birim fiyatları ile belirlenen ve yapılmış olan iş artışı kapsamındaki iş kalemleri tutarı ilave edilmek suretiyle yapılan iş kalemlerine karşılık ... tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun EK 1 ve EK 2 nci maddelerine istinaden, 28/05/2021 tarihinde yapılan toplantıda katılanların oy birliği ile karar verilmiştir ...

...teklifi kapsamında yeni iş kalemi ile benzerlik gösteren iş kaleminin bulunmaması halinde ise, yeni birim fiyat; yeni iş kalemine ait resmi analiz ve rayiçler de kullanılarak... Onarım İşi'nde iş artışı kapsamında ödenen YBF 03 Poz Numaralı 0,38 Kırmataş Serilmesi yeni iş kaleminin hazırlanmasında; ..

Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açılan davada davanın reddine karar verildiği, dava konusu işlemin hukuka uygun olduğu ileri sürülerek bozulması istenilmektedir. iş artışı , sözleşmenin feshi , Sözleşmeye aykırılık , yasaklılık

ÖZET : Dava; eser sözleşmesinden kaynaklanan ilave iş bedelinin tahsili istemine ilişkindir.  iş artışı , nakliye , sözleşme bedeli , teklif fiyat , teknik şartname

birim fiyat tarifi , iş artışı , sözleşme bedeli , teklif fiyat , Yeni birim fiyat

İlk derece mahkemesince görüşüne başvurulan bilirkişiler inşaat mühendisi Recep Can, makine mühendisi Serhat Güngör ve hukukçu Doç. eser sözleşmesi , iş artışı ve iş eksilişi , işin süresinden daha önce tamamlanması , sabit yatırımlar , süre uzatımına denk gelen işletme giderleri

oranında ve … TL tutarında iş artışı meydana gelmiş ve … tarihli Süre Uzatımı ve Ödenek Aktarma Komisyonu Kararı ile … günlük süre uzatımı kararı verilerek yeni iş bitim tarihi … olmuştur.

...akaryakıt, bakım dahil)” özellikte 1 adet “hidrostatik vakumlu kaldırım süpürge aracı” istenmiş, yüklenici bu araçlara sırasıyla … TL/gün, … O halde; aynı aracın keşif artışına konu diğer adedi için de aynı fiyattan ödeme yapılması gerekmektedir.