Söz konusu işe ilişkin ihale süreci incelendiğinde; … ...veya ihmallerinden kaynaklanan mevzuata aykırı karar, işlem veya eylemleri sonucunda kamu kaynağında...

İhzarat, iş programlarına uygun yapılacaktır. Süre uzatım kararına istinaden üçüncü revize iş programı yapılmıştır.

...karşılanmadığını, taraflar arasında akdedilen sözleşmede kararlaştırılan inşaat yeri ile davalı idare... Davacı yüklenici, davalı ise iş sahibidir.

...Çimento harçlı tuğla hatıllı moloz taş duvar işçiliği” için oluşturulan yeni birim fiyat... ...Kurulu’nun 26/04/2006 tarih ve 2006/009 sayılı kararı emsal alındığında, işe ait birim fiyat...

...inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir. ...ettikleri dolayısıyla idarenin ihalenin iptali kararının iptal edilmesi gerektiği iddialarına...

6) Yüklenici idarece onaylanmış iş programına aynen uymak zorundadır. numaralı Kararı ile “Revize İş Programı” kabul edilmiştir.

c) Yüklenicinin yaptığı işler …., fiyat farkı , revize iş programı , süre uzatımı ...arasında oluşan anlaşmazlık hususunda Kurulumuz kararı talep edilmektedir.

...sayılı Karır ile tazmin hükmünün TASDİKİNE karar verilmişti. karar düzeltilmesi talebi ile vermiş olduğu dilekçesinde, ..

Ayrıca yine bozma ilamında ilave iş bedelinin şartnamenin 21. ...incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: KARAR : Dava eser sözleşmesinden kaynaklanan...