şeklinde karar verilmiştir. ...temyiz yolu açık olmak üzere oy birliğiyle karar verildi.

...2013 tarih ve E:2013/181, K:2013/1841sayılı kararının; idare tarafından davacı tarafa yazılı... maddesi uyarınca yasaklama işleminin tesis edildiği görülmektedir.

Söz konusu istinaf kararlarında benzer şekilde, … ek mali külfet , işe başlatmama tazminatı , kamu zararı

...Çevre Düzenlemesi İşi”nde; yapımına sonradan karar verilen ve birim fiyat teklif cetvelinde fiyatı... … İdare, sözleşme konusu işlerle ilgili proje vb.

...gün süre uzatımı verildiği, süre uzatım kararlarının yükleniciye tebliğ edilerek revize... ...süre uzatımlarına istinaden hazırlanan revize iş programı hususunda yüklenici ile idare arasında...

kik kararının uygulanması , mahkeme kararının uygulanması Kararlara erişim ücrete tabi tutulamaz.

...kapsamında yeni iş kalemine benzerlik gösteren bir iş kalemi bulunmaması halinde; 0,90 oranının... ...Yapım işi sözleşme sürecinde yapımına karar verilen yeni iş kaleminin birim fiyatının...

KARAR SONUCU : Açıklanan nedenlerle; 1. ...yürütülmesinin sağlanamadığı, yüklenilen işin ancak %60,99'luk kısmının tamamlanabildiği...

...Düzenleme Yapım İşi” ile ilgili olarak, işte meydana gelen gecikme nedeniyle uygulanacak... süre uzatımı kararı ile 18 gün, 2. III - KARAR İdaresinin “…

İstek, icra memuru işleminin şikayet kanun yolu ile iptali istemine ilişkindir. Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır.