...çalışılamayan günlerin taraflarına süre uzatımı olarak verilmesinin istendiği... ...kesilmesi gerektiği, ceza kesilmemesi dolayısıyla kamu zararına neden olunduğu... ...yaptırılan … TL sözleşme bedelli (iş artışı dahil ) “ ...üzere 50 gün süre uzatımı verildiği, süre uzatımları dâhil işin bitirildiği...

...ile ilgili olarak iş artışı ve süre uzatımı verilmesinin uygun olmadığı... ...süre uzatımı hakkı oluşturduğu, dolayısıyla YİGŞ’nin “İşin süresi... kaynaklanan süre uzatımları ile ilgili olarak idare... ...tutulmuş olup, anlaşmazlık konularına ilişkin tarafların görüş ve değerlendirmeleri...

...Dağıtım/Bağlantı Hattı yapımına ilişkin eser sözleşmesi imzalanmıştır... ...maddesinde belirtilen 180 gün inşaat süresinin davacı yüklenicinin kusuru... ...idarenin kusurundan kaynaklanan nedenlerden dolayı sürenin uzamasıyla bu iş kalemleri... ...Dairesi tarafından ise sözleşmede süre uzatımı halinde bu hizmet giderleri...

...Covid-19 salgını sebebiyle 60 sün süre uzatımı verilerek işin bitim... ...nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması... ...tutulmuş olup, anlaşmazlık konularına ilişkin tarafların görüş ve değerlendirmeleri... ...olarak düzenlenmiş olması gerektiği, dolayısıyla, öncelikle idaresince iş...

...yaptığı söz konusu işe ait süre uzatımına gerekçe olarak kullanılan... TL kamu zararının; Süre Uzatım Komisyonu üyeleri ... ...teşvik edici bir belge sunmadıklarından dolayı dosyanın görüşülmesi sırasında... karar düzeltilmesi talebi ile vermiş olduğu dilekçesinde, ..

...İşletmesi Hizmet Binaları ve Pilot Tesisi” işinde, süre uzatımı verilmesi ile... ...ettiği, imalat zorluğu nedeniyle cezasız süre uzatımı talebinin uygun bulunmadığı... ...gerçekleştiğinin tespit edilmesi üzerine süre uzatımı verilmesine veya sözleşmenin... ...olarak iş süreçlerindeki gecikmelerden dolayı süre uzatımı verilmesi, Yönündedir...

...Düzenleme Yapım İşi” ile ilgili olarak, işte meydana gelen gecikme nedeniyle... süre uzatımı kararı ile 18 gün, 2. ...verilmesi kararı mahiyetinde olmadığı dolayısıyla işin bitim tarihinin 10... ...değerlendirmesi ise; 13/11/2019 tarihli “Süre Uzatımı Komisyon Kararı”nda belirtilen...

...çalışılamayacak süre dikkate alınarak süre uzatımı verilmesi ile işin yeni bitim... ...Onarım İşi”nde; iş artışına dayalı süre uzatımı verilmesi, geçici hakedişin... (4) İdare, sözleşme konusu işlerle ilgili proje vb. ...değerlendirmelerinin birbiri ile tezat teşkil ettiği, dolayısı ile açık bir anlaşmazlığın...

...alındığından, bu nedenlerle ayrıca süre uzatımı verilmez. ...bir şekilde verilen ilave 185 günlük süre uzatımına bağlı olarak işin... ...veya idarenin sebep olduğu hallerden dolayı, işte sorumluluğu yükleniciye... TL’ye tazmin hükmü verilmiştir.

fiyat farkı , revize iş programı , süre uzatımı ...işin yerine getirilmesinin geçici veya sürekli olarak, kısmen veya tamamen... ...gerçekleştiğinin tespit edilmesi üzerine süre uzatımı verilmesine veya sözleşmenin... ...teşkil etmediğinin tespit edildiği, dolayısıyla 2020/5 sayılı Cumhurbaşkanlığı...