...Meydana geldiği tarihi izleyen yirmi (20) gün içinde yüklenicinin İdareye yazılı olarak... ...ilişkin İdari Şartnamenin “İşe Başlama ve İş Bitirme Tarihi” başlıklı 49. Bahsi geçen işe ilişkin sözleşmenin 19. ...Şartnamesi hükümleri uygulanır.” hükümleri yer almaktadır.

TL’nin tazminine ilişkin hüküm tesis edilmiştir. d) İhale konusu işe başlama ve işi bitirme tarihi. n) İhaleye konsorsiyumların teklif verip veremeyeceği.” hükmü yer almaktadır. TL için verilen tazmin hükmünün TASDİKİNE, Oyçokluğu ile karar verildi.

...yayımlanan davalı idare işleminin iptali istenilmiştir. ...olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, ihale dokümanında belirlenen... ...olarak taahhüdünü yerine getirmemek kuralı yer almaktadır. ...kabulünden sonra 12 ay olduğu, garanti süresi içinde malda hata, ayıp veya eksiklik olması...

...belgelendirilmesi zorunludur.” hükmü yer almaktadır. ...sebebin meydana geldiği tarihi izleyen 20 gün içinde idareye başvurması, mücbir sebep oluşturan... ...yer tesliminin 2/8/2010 tarihinde yapıldığı, işin süresinin 120 takvim günü, bitim tarihinin... ...basiretli bir tacir olarak söz konusu işi zamanında bitirmek için gerekli önlemleri alması gerekeceğinden...

...uzatılan süre sonunda 20.06.2019 tarihinde bile bitirmesinin mümkün olmadığı belirtilerek... ...dilekçesinde özetle; davacının süre uzatım için başvurduğunu ifade etmesinin mahkemeyi... ...sözleşmelerden damga vergisi alınmaz. hükmü yer almaktadır. Davacı yüklenici, davalı iş sahibidir.

) düzenlemesi yer almaktadır. ...uzatımı talebi üzerine davacı şirkete işi bitirmesi için 120 ve 21 takvim günü olmak üzere... Şubesi Yeni Hizmet Binası İnşaatı işine ilişkin olarak yapılan ... ...olarak ilerlediği ve işin süresinde bitirilmesi için gerekli önlemlerin alınması gerektiğine...

Yüklenici bu işe ilişkin olarak ... rakam ve yazıyla) kesin teminat vermiştir. ...saptandıktan sonra; alınan mal veya yapılan iş için bir garanti süresi öngörülmesi halinde... ...üzerine hiçbir ihtara ve hüküm almaya gerek kalmaksızın derhal, defaten ve nakit olarak İdareye... ...belirlenen süre içinde teknik gereklerine göre işi bitirmediği takdirde idare, söz konusu onarım...

...hesaplamaya neden olduğu iddialarına yer verilmiştir. ...olarak kullanılacağı belirtilen nane ürünü için istekliden aşırı düşük açıklaması...

İlamda, söz konusu işe ilişkin 8. Sözleşme konusu hizmet alım işi ... ...ettiği ancak değişimi yapılmayan her bir personel için günlük sözleşme bedelinin %0,01 (on binde...

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ … ifade eder. tanımına yer verilmiş; 5. ...uyarınca pazarlık usulüyle ihaleye çıkabilmeleri için savunma ve güvenlikle ilgili özel durumların...