fıkrası uyarınca istinaf başvurusunun reddine karar verilmiştir. ...Düzenleyici Kurul kararının davacı şirkete ek süre verilmesi yönündeki işlemden sonraki bir tarihte... ...Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü... ...olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, ihale dokümanında belirlenen...

2.Direnme kararı davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir. 3.Hukuk Genel Kurulunca dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü... fıkrasında, yüklenicinin işi süresinde bitirmemesi üzerine, ihale dökümanında belirlenen... ...faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.

...de; Muhasebe Yetkililerinin Eğitimi, Sertifika Verilmesi ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında... Özel Kalem Müd.)’dan münferiden tazminine karar verilmiştir. ...olduğu … tarih ve … sayılı ödeme emri belgesini imzalayan Harcama Yetkilisi … ( ...olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, ihale dokümanında belirlenen...

...beyanlarında ve alınan bilirkişi raporunda işin gecikmesinde idarenin kusurlu eylemlerinin... ...durumun yükleniciye tebliğ edilerek süre verilmesine rağmen bu süre içerisinde söz... ...Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra, dosya tekemmül...

...Hukuk Mahkemesine sunulan bilirkişi raporunda işin tamamlandığının tespit edildiği, ileri... ...giderilmemesi sonucunda yasaklılık kararı verilmesinde hukuka aykırılık yoktur. ...Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra, dosya tekemmül ettiğinden...

...Alımı işinde, aracın model ve cinsi ihale belgelerinde belirtilmemiş olup, belediyeden... TL, sosyal sigorta ve genel sağlık sigortası işveren payı ... ...toplamını aşması sonucu kamu zararına sebebiyet verilmesi.

...Tarihleri Arasında 6 Adet 29 Kişilik, 26 Adet 19 Kişilik Olmak Üzere Toplam 32 Adet Servis Aracı... ...kısıtlayıcı nitelikte olduğu ve sağlıklı teklif verilmesini engellediği anlaşıldığından başvuru...

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ … & ...Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü... ...sonucu sözleşmenin feshi ve yasaklılık kararı verilmesinde hukuka aykırılık yoktur.

...Kanallarının Bakım ve Onarımı Yapım işi; iş kalemleri birim fiyat analizleri” analiz... ...hariç) geçerli olan bir tarifeyi gösterir belgeyi sunmasının yeterli olduğu gibi açıklamaların... ...istenilecek ve istenilmeyecek iş kalemlerine yer verilmesi, analiz girdileri içerisindeki değerlerin...

c) Yüklenicinin yaptığı işler …., fiyat farkı , revize iş programı , süre uzatımı ...VE DEĞERLENDİRME Konu, gönderilen bilgi ve belgeler ile ilgili mevzuat çerçevesinde Kurulumuzca... ...gecikmesi nedeniyle, yükleniciye süre uzatımı verilmesi halinde, ödenek aktarımı ve uzatılan...