...uzatımı talebi üzerine davacı şirkete işi bitirmesi için 120 ve 21 takvim günü olmak üzere... Şubesi Yeni Hizmet Binası İnşaatı işine ilişkin olarak yapılan ... ...doğrultusunda Kepez Belediyesi ekiplerince 13/02/2017 tarihinde inşaatın mühürlendiği ve inşaatın...

...taahhüdünü yerine getirmemesi ve işi süresinde bitirmemesi üzerine sözleşmenin feshedildiğini... Birleşen davada davalı vekili, davanın reddini istemiştir. ...takvim günü olup, işin bitiş tarihi 27.10.2017 olarak belirlenmiştir.

...görevlisi (Ek–1)’de yer alan “Geçici Kabul Teklif Belgesi”ni düzenler ve yetkili makama gönderir... ...da dahil yüklenicinin sözleşmeye göre işi bitirmesi gereken tarih ile geçici kabul itibar... Sorgu konusu işe ait Yapım İşleri Geçici Kabul Tutanağında ise, “…

Yüklenici bu işe ilişkin olarak ... rakam ve yazıyla) kesin teminat vermiştir. ...işlerde Sosyal Sigortalar Kurumundan ilişiksiz belgesinin getirildiği saptandıktan sonra; alınan... ...belirlenen süre içinde teknik gereklerine göre işi bitirmediği takdirde idare, söz konusu onarım...

2017/2503 K. 2.Direnme kararı davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir. fıkrasında, yüklenicinin işi süresinde bitirmemesi üzerine, ihale dökümanında belirlenen...

Yapılan incelemede; 2017 yılı içerisinde ... ...görevli tarafından düzenlenen ödeme emri belgesinin harcama yetkilisince imzalanması... .’a müştereken ve müteselsilen tazminine hükmedilmiştir.

fıkrası uyarınca istinaf başvurusunun reddine karar verilmiştir. ...davacı şirketin uhdesinde kalmış ve 07/11/2017 tarihinde taraflar arasında sözleşme imzalanmıştır... ...olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, ihale dokümanında belirlenen...

...olarak 151.380,00 TL alındığını, davalının işi yasal süresi olan 29/09/2010 tarihinde tamamlayamadığından... ...olduğundan tazminat talebinde bulunabileceği, 11/07/2017 tarihli üçüncü bilirkişi raporunda tespit... ...olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi halinde ihale dökümanında belirlenen...

Özel Kalem Müd.)’dan münferiden tazminine karar verilmiştir. ...olduğu … tarih ve … sayılı ödeme emri belgesini imzalayan Harcama Yetkilisi … ( ...olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, ihale dokümanında belirlenen...

...4187 nolu kararı) Yüklenici işi zamanında bitirmemiş olsa da, bu durum idarenin üzerine... ...yürütülmesinin sağlanamadığı, yüklenilen işin ancak %60,99'luk kısmının tamamlanabildiği...