02/11/2021” şeklinde ihtirazı kayıt düştüğü, 01/11/2021 tarihli dilekçede de itiraz gerekçelerini “… … 4-Tesisin elektrik projesi tarafınızdan hazırlanıp kurumumuza onaylatıldıktan sonra işe başlanacaktır.

...Peyzaj ve Çevre Düzenleme Yapım İşi” ile ilgili olarak, işte meydana gelen gecikme nedeniyle uygulanacak gecikme cezası... ...yükleniciye tebliğ edildiği, Ancak, yüklenicinin 05/08/2020 tarihli dilekçesinde; İdarenin kendisine 01/08/2019 tarihli ve 755...

Ancak, Yüklenici süre uzatımı neticesinde 15.05.2017 tarihinde bitirmesi gereken işi yine tamamlayamamış ve 15.05.2017 tarih ve 2116 sayılı dilekçeyle idareye bir kez daha başvurarak; “.

d) İhale konusu işe başlama ve işi bitirme tarihi. TL’nin tazminine ilişkin hüküm tesis edilmiştir.

...Muayene Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik uyarınca usulî işlemlerin yerine getirilmediği ileri sürülerek bozulması... ...verilen ve 04.03.2014 tarihinde kayıt altına alınan ilk dava dilekçesinde davacı tarafından iptali istenen işlemlerin...

...168 sayılı karar ile “Başvurunun reddine” karar verilmiştir. ...ilişkin EKAP'ta yer alan belgenin veya belgeye ait bilgilerin dilekçe ekine EKAP'tan aktarılacağı kurala bağlanmış...

maddesi ve Yapım işleri Genel Şartnamesi'nin 47. DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ … ...hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme...

Söz konusu iş, 31.08.2015 tarihinde ihale edilmiş ve 04.03.2016 tarihinde işin sözleşmesi imzalanmıştır. ...üstlenen fer’i müdahil ahiz (yüklenici) vekilleri, temyiz dilekçelerinde; işin 2010 yılında inşaatına başlanan ve 2015...

...enicinin görüş ve talebi; Yüklenici 17.05.2013 tarihli dilekçesinde, taahhütlerinde bulunan söz konusu yapım işinde... Maddede belirtilen ilavelerle konuyu tekrar Kurulumuza intikal ettirmiştir.