...yıllara göre dağılım esasları ile varsa işin kısımları ile bitirme tarihlerini de dikkate alarak İdarece verilen örneklere... ...nicinin görüş ve talebi; Yüklenicinin 09/01/2022 tarihli dilekçesinde özetle; İnşaat sahası içinde bulunan ağaçla... İdare, iş programını verildiği tarihten başlamak üzere 10 gün içinde onaylar.

...İşleri Müdürlüğüne sunulan … tarihli ve … numaralı dilekçe ile Yüklenicinin geçici kabul yapılması yönündeki... ...süre uzatımları da dahil yüklenicinin sözleşmeye göre işi bitirmesi gereken tarih ile geçici kabul itibar tarihi arasındaki... Bir başka deyişle, işin fiilen bitirildiği tarihin geçici kabul itibar tarihi olarak esas alınması gerekir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir. İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, … İşe başlama tarihi 01.07.2022; işi bitirme tarihi 30.06.2024” düzenlemesi, Anılan Tasarı’nın...

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, Teknik Şartname’nin “Yüklenicinin... Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir. ...başlayıp da belirlenen süre içinde teknik gereklerine göre işi bitirmediği takdirde idare, söz konusu onarım, düzeltme ve...

Belirtilen gerekçelerle, hukuka aykırı bulunan dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir. ...sözleşme imzalanan davacı şirket tarafından 13/03/2019 tarihli dilekçe ile idareden 422 gün ek süre uzatım talebinde bulunulduğu... ...hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme...

Özel Kalem Müd.)’dan münferiden tazminine karar verilmiştir. Sorumlu … tarafından gönderilen temyiz dilekçesinde özetle; … ...hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme...

...programı, “Yüklenicinin, işin süresi ve varsa iş kısımlarına ait bitirme tarihleri ile yıllık ödeme miktarlarını da dikkate alarak... İnşaatı” işinde, Süre uzatımı verilmediği ve 2018 yılı ödeneğinden fazla ödenek temin edildiği halde; …

Davacı vekili istinaf dilekçesinde özetle; 4735 Sayılı Kanunu'nun 23. adresine yaptığını, işin adi ortaklığa verildiğini, bildirimlerin adi ortaklık yok sayılarak sadece ...

tarihleri arasında yürütülen söz konusu işin devamı sırasında ... ...ve Teknik Daire Başkanlığına yazılan 19.10.2016 tarihli dilekçede ise firmanın Ekim ayı başından itibaren ödeme...