Hukuk Dairesi'nin istinaf başvurusunun kabulüne dair verilen karar, taraflarca temyiz edilmiştir. ...halleri resen gözetilmek üzere istinaf incelemesinin, istinaf dilekçesinde belirtilen sebeplerle sınırlı olarak yapılacağı...

...teminat mektubu için ödenen komisyon bedellerinin tahsili istemine ilişkindir. Somut olayda, davalı işsahibi cevap dilekçesi ile ...

023 sayılı dilekçesine istinaden 21.12.2018 tarihinde geçmişe dönük …, ...Belgelere göre firmanın mücbir sebep ileri sürerek süre uzatım dilekçesi verdiği tarih yangından 33 gün ve yasal süreden... Fevzi DANSIK, İnşaat Mühendisi …,

İdare, belirli bir süre vererek bu işlerin yapılmasını yükleniciden isteyebilir. Yüklenicinin konuya ilişkin görüş ve talebi; 17/11/2020 tarihli ve 2020/189 sayılı dilekçesinde özetle;  

KARAR : Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanan maliyet farkı alacağının tahsili istemine ilişkindir. Dava dilekçesi içeriği ve dosya kapsamından davadan önce davacı...

...işçilik, malzeme, akaryakıt ile makine ve teçhizata ilişkin amortisman maliyetlerinden oluştuğu, ancak İdari Şartname’de belirtilen...

...temyizen tetkiki davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla... uyarınca eseri teslim alırken ihtirazi kayıt ileri sürmeyen iş sahibi ceza istemek hakkını kaybeder.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, söz konusu yapım işinin 29.12.2020... Bu konudaki istek ve cevaplar yazılı olarak EKAP üzerinden yapılır.” düzenlemesi yer almaktadır.

...esasını teşkil eden ve adı geçen kişinin daha önce temyiz dilekçesi ekinde Temyiz Kurulu'na sunduğu, … Keza kişi, bilirkişilik, tercümanlık ve tanıklık faaliyetinin icrası kapsamında bir kamu görevlisidir.

Nitekim sorumluların Temyiz dilekçesi ekinde sundukları bu faturalardan daha önce asıl... Ürüne ait irsaliye fotokopisi malzeme depolarına konulmadan önce İdare amirliklerine sunulacaktır.