İdaresinin görüş ve değerlendirmesi ise; 05/02/2021 tarihli yazısından özetle; .. Sözleşmenin “İşe başlama ve bitirme tarihi” başlıklı 9 uncu maddesinin 2 nci ve 3 üncü fıkralarında;  “

...isteklilere bildirildiği, ancak ekonomik açıdan en avantajlı ikinci isteklinin 06/12/2021 tarihinde şikâyet başvurusunda bulunduğu... Bununla birlikte, işe ait sözleşmenin “İşe başlama ve bitirme tarihi” başlıklı 9 uncu maddesinde; 9.1. ...icinin görüş ve talebi; Yüklenicinin 08/03/2022 tarihli dilekçesinde özetle; işin yer tesliminin 22/02/2022 tarihind...

...düşük bedelle tamamlanacağı anlaşılan işlerde, yüklenici işi bitirmek zorundadır. ...oluşan … TL kamu zararının tazminine ilişkin hüküm tesis edilmiştir.

YARGILAMA SÜRECİ: Dava konusu istem: Devlet Su İşleri 12. ...hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme... fıkrasında ise, 25. ...tarafından verileceği, davalı idare tarafından verilen savunma dilekçesinde 16/09/2013 tarihli işlemde DSİ Bölge Müdürlüğü...

...lar alındığı, 2020 yılında düzenlenen en son hakedişin ise bir sonraki yıl bütçe ödeneğinden karşılandığı, bu...

...yıllara göre dağılım esasları ile varsa işin kısımları ile bitirme tarihlerini de dikkate alarak İdarece verilen örneklere... ...gün çalışılmayan dönem sonundan itibaren 2022 yılı içerisinde 176 gün süreye % 60 ödenek dilimleri arasında tutarsızlık...

Yargıtay'ın böyle bir yetkisi ve görevi yoktur. ...re'sen gözetilmek üzere istinaf incelemesinin, istinaf dilekçesinde belirtilen sebeplerle sınırlı olarak yapılacağı... Davacı yüklenici, davalı ise iş sahibidir.

...edilemeyen ve 2022 yılı için kalan 3,316,588,97 TL ödeneğin ise 2022 yılına yayılarak düzenleme yapıldığı ve taraflarca... ...yıllara göre dağılım esasları ile varsa işin kısımları ile bitirme tarihlerini de dikkate alarak İdarece verilen örneklere...

İşe ait sözleşmenin “İşe başlama ve bitirme tarihi” başlıklı 9 uncu maddesinde; “9.1.  ...getirerek işi tamamlaması için bu dönemde çalışmasını isteyebilir.

...getirerek işi tamamlaması için bu dönemde çalışmasını isteyebilir.” “ tarihinde imzalanan Sözleşmenin; “İşe başlama ve bitirme tarihi” başlıklı 9’uncu maddesinde; “