...yükleniciye, sözleşmeye uygun olarak işi süresinde bitirmediği takdirde, gecikilen her gün için... ...iş bitim tarihi, 27.05.2013 olarak belirlenmiştir.

...yayımlanan davalı idare işleminin iptali istenilmiştir. ...olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, ihale dokümanında belirlenen... ...malların kabulünden sonra 12 ay olduğu, garanti süresi içinde malda hata, ayıp veya eksiklik...

...olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, en az on gün süreli ihtarda... ...hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, ihale dokümanında... maddeye göre ise tespit tarihi itibariyle sözleşme feshedilmiş sayılır...&

İhale konusu işe ait, … ...numaralı işe ait Sözleşmenin; “İşe Başlama ve Bitirme Tarihi” başlıklı 9’uncu maddesinde... ...Yapım İşleri Genel Şartnamesinin “İşin süresi ve sürenin uzatılması” başlıklı... Buna göre, işin 03.07.2018 tarihinde bitirilmesi gerekirdi.

maddesiyle yeniden aynı tutar için işbu tazmin hükmünü vermiştir.*** 5 yıl geçerlilik süresi öngörülen bu sözleşmenin “İşin...

6) Yüklenici idarece onaylanmış iş programına aynen uymak zorundadır. Aynı Şartnamenin “İşin süresi ve sürenin uzatılması” başlıklı... ...Yüklenicinin, işin süresi ve varsa iş kısımlarına ait bitirme tarihleri ile yıllık ödeme miktarlarını...

Davacı şirket yüklenici- müşavir, davalı ise iş sahibidir. ...olarak ödeneceğini; davacının, işi zamanında bitirmediği için primi hak etmediği gibi gecikme... ...tahsilini talep etmiş, davalı vekili; işin süresinin 365 gün, geçici kabul hizmetleri...

...deneyim belgesinin tüzel kişi ortağına ait olan iş denetleme belgesi olduğu, ZKN Mimarlık Müh... ...ile iş deneyimi kullanılan ortağın ortaklık süresinin geriye doğru son bir yıldan daha az... ...Belgesi”nin yer aldığı, bu formun “İş Bitirme/Durum/Yönetme/Denetleme Belgesinin Kullanılmasına...

...artırılmasından veya azaltılmasından kaynaklanan fiyat değişimleri için fiyat farkı hesaplanamaz.” hükmü... ...ve SUT puanlarında sözleşmenin uygulanması süresince değişiklik olması durumunda; güncel...

...mesleki unvanı belirtilen teknik personeli idareye süresinde bildirmediği veya iş programına göre... ...dağılım esasları ile varsa işin kısımları ile bitirme tarihlerini de dikkate alarak İdarece... Diğer Ekler şeklinde olacağı düzenlenmiştir. , İşe ait hakedişi düzenleyen ………