...yansımayan diğer hükümlerine yönelik başvuruların süresi ise dokümanın satın alındığı tarihte... 110 Aralığı dışında kalıyorsa iş kalemleri için puan alamayacaklardır. ...tarihinden sonra noter tarafından onaylanmış ve geçerlilik tarihi uygun olacaktır.

...111340 Öğün) Yemek Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Çardak Yemek Hizmetleri Gıda Pazarlama... İhale tarihi itibarı ile geçerlilik süresi sona ermemiş hazır yemek imalatı...

...Alt Yapı, Çevre Düzenleme Yapım İşi”nde; iş yeri tesliminin havanın fen noktasından çalışmaya... ...bu işte, sözleşmenin, “İşe başlama ve bitirme tarihi” başlıklı 9 uncu maddesinin... ...çalışılamayan 52 günlük sürenin işin süresi olan 550 güne eklenmesi gerektiği yönündedir...

...tamamlanacağı anlaşılan işlerde, yüklenici işi bitirmek zorundadır. … tarihinde yapıldığı, işin süresinin ……… ...tarihi sayılmak üzere, geçici kabul, teminat süresi ve bu süredeki bakım sorumluluğu, kesin...

...Esaslar’a aykırılık teşkil ettiği, iş süresi boyunca hem taşımalı yemek işinde kullanılacak... 2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak: .. ...ihalede işe başlama tarihi 02.10.2023, işi bitirme tarihi ise 28.06.2024 olarak düzenlendiği...

...tesliminin 24/09/2020 tarihinde yapıldığı, süresinin 400 gün, havanın fen noktasından... ASM Binası” yapım işinde; iş bitim tarihine eklenen süreye ayrıca havanın... ...olarak; İşe ait sözleşmenin “İşe başlama ve bitirme tarihi” başlıklı 9 uncu maddesinde...

...uzatılan süre sonunda 20.06.2019 tarihinde bile bitirmesinin mümkün olmadığı belirtilerek... ...11/01/2019 tarihinde idareye başvurarak iş süresinin uzatılması talebinde bulunduğunu... Davacı yüklenici, davalı iş sahibidir.

...yapıldığı, işe ait sözleşmeye göre işin süresinin, sözleşmenin 9 uncu maddesinin 4 üncü... Bu iş için sözleşme bedeli üzerinden; ödenek tespit olunmuştur. ...dağılım esasları ile varsa işin kısımları ile bitirme tarihlerini de dikkate alarak İdarece...

İdare tarafından, idare mahkemesinin bu kararı süresi içinde uygulanmamıştır. tarafından tekliflerin geçerlilik süresinin dolduğu ve her iki istekliye... firmasından temin edilmiştir. a tek başına ödettirilmesine hükmedilmiştir.

...maddesinde;“26.2.Yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak işi süresinde bitirmediği takdirde, gecikilen... ...bu süre uzatımı kararına uyulmayarak işin süresinde bitirilmemesi nedeniyle gecikme cezasının...