... yüklenici tarafından işin süresi ve varsa iş kısımlarına ait bitirme tarihleri ile yıllık ödeme miktarları esas alınarak sözleşme ... programına uygunluğuna göre hesaplandığını ve söz konusu hesaplamaya göre yüklenici lehine ve aleyhine durumların ortaya çıkabildiğini ... bedellerinin dikkate alınması gerektiğini, bu nedenle de fahiş olan hesaplanan bedele itiraz ettiklerini, bu bedelden hüküm kurulursa ...

...Ortaklık Tespit Belgesi”nin yer aldığı, bu formun “İş Bitirme/Durum/Yönetme/Denetleme Belgesinin Kullanılmasına İlişkin... A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

Söz konusu işe ilişkin İdari Şartnamenin “İşe Başlama ve İş Bitirme Tarihi” başlıklı 49.

...programı, “Yüklenicinin, işin süresi ve varsa iş kısımlarına ait bitirme tarihleri ile yıllık ödeme miktarlarını da dikkate alarak... İnşaatı” işinde, Süre uzatımı verilmediği ve 2018 yılı ödeneğinden fazla ödenek temin edildiği halde; …

Davacı şirket yüklenici- müşavir, davalı ise iş sahibidir. ...durumunda prim olarak ödeneceğini; davacının, işi zamanında bitirmediği için primi hak etmediği gibi gecikme nedeniyle...

...artışının yasal sınırlar içerisinde olup olmadığına dair hesaplamada uygulama ayı ile ihale tarihinin içinde bulunduğu... ait endeksi, i) Uygulama ayı: İş programına uygun olarak işlerin gerçekleştirilmesi gereken ayı, …”

TL iş artışı yapılmıştır. ...maddesi, başlığından da anlaşılacağı üzere fiyat farkı hesaplamasına ilişkin olarak; Resmi Kurumlara ait birim fiyat...

...Yüksek İşlem Hacimli 8 Firmanın Akaryakıt Fiyatlarına İlişkin Raporda motorin fiyatının 19,34500 litre/TL (KDV dahil... ...yapılan hesaplama ile anılan Tebliğ maddesinde belirtilen hesaplama yöntemi ile elde edilen birim fiyatın ve tutarın...

...itibarıyla ortaya çıkan revize fiyat hesabı kapsamında kalan hesaplamalarda da 30/09/2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan... 28.2.İş kalemi miktarının değişmesi 28.2.1.

...itibarıyla ortaya çıkan revize fiyat hesabı kapsamında kalan hesaplamalarda da 30/09/2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan... 28.2.İş kalemi miktarının değişmesi 28.2.1.