Yükleniciye 02.09.2016 tarihinde iş yeri teslimi yapılmıştır. TL için tazmin hükmü verilmiştir. ...konusu işe ait sözleşmenin “İşe Başlama ve Bitirme Tarihi” başlıklı 9 uncu maddesinde... ...sözleşmesinde belirlenen zamanda tamamlanıp geçici kabule hazır hale getirilmemesi durumunda, gecikilen...

Davacı şirket yüklenici- müşavir, davalı ise iş sahibidir. ...olarak ödeneceğini; davacının, işi zamanında bitirmediği için primi hak etmediği gibi gecikme... ...davalı vekili; işin süresinin 365 gün, geçici kabul hizmetleri 120 gün olmak üzere toplam... ...zarar olmak üzere 10.000,00 TL'sinin dava tarihinden itibaren ...

...talep edilmesiyle konu incelenip değerlendirilmiştir. ...göre işin süresinin 420 gün ve iş bitim tarihinin de 03/03/2022 olarak belirlendiği, Görülmektedir...

...içinde bulunduğu aya indirgenmesi, böylece yeni iş kaleminin ihale tarihinin içinde bulunduğu... ...fiyat (Pn) katsayısına bölünmeli ve ihale tarihinin içinde bulunduğu aya indirgenmiş...

...hesaplanması gereken hizmet süresinin, işe başlama tarihine göre değil de emeklilik tarihleri itibariyle... emekli olan işçilere, henüz hak edilmeyen yıllık izin ücretlerinin...

...hizmetin kötü işlemesi, geç işlemesi veya hiç işlememesi hâllerinde gerçekleşmekte ve idarenin... ...Sözleşmenin yerine getirilmesi ve karşılık edanın kabulü için yapılan masraflar; Sözleşmenin...

...İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 23/09/2020 tarihinde birim fiyat sözleşmeye bağlanan ... ...süre uzatımlarına istinaden hazırlanan revize iş programı hususunda yüklenici ile idare arasında...

...İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre 06/11/2020 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeye... (4) İdare, sözleşme konusu işlerle ilgili proje v.b.

...idare ile yüklenici arasında sözleşmesi … tarihinde imzalanan ... ...iş yerini tamamen boşalttığı tarih olarak kabul edilmesi gerekir. iş yeri teslimi , işe başlama , yer teslim tutanağı

5) Başvuru sahibinin 5’inci iddiasına ilişkin olarak: Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama... … ı) İhale tarihi itibari ile geçerlilik süresini doldurmamış...