...süre sonunda 20.06.2019 tarihinde bile bitirmesinin mümkün olmadığı belirtilerek... ...yüklenicilere idare onayına bağlı olarak fesih ya da devir hakkı verilmesi... ...bulunduğunu, fesih talebi başvuru sonrası kendisine 5 aylık süre uzatım talebinin...

YARGILAMA SÜRECİ: Dava konusu istem: … ...feshedilmesine ilişkin işleme dayalı olarak tesis edilen kesin teminatın... ...alan sahte belge düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek...

...personelin isimleri ile belgelerini (diploma, meslek odası kayıt belgesi... ...esasları ile varsa işin kısımları ile bitirme tarihlerini de dikkate alarak... Mahal Listesi, • TL’si ile ilgili olarak, ilişilecek husus bulunmadığına, Kalan ……… ’a ile Gerçekleştirme Görevlisi ………

...resinin görüş ve değerlendirmesi ise; Sözleşmenin 24 üncü maddesi hükümler... ...neticesinde verilen süre uzatımına bağlı olarak fiyat farkı hesabında hangi aylara...

...içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen işlerde, iş... Ses Işık ve Görüntü Sis.

...düzenlenen anlaşmazlık tutanağına istinaden incelenerek karara bağlanmasıdır... ...görüş, talep ve değerlendirmeleri özet olarak aşağıda belirtildiği şekildedir...

Bu alacak kalemlerinin ilave iş olarak değerlendirilmesi gerekir. Davacı yüklenici, davalı ise iş sahibidir.

...uyarınca yapılmasının gerekçesi olarak, proje kapsamdaki işlerin teknik... Anılan ihalenin iptali istemiyle bakılan dava açılmıştır.

YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem: Karayolları Genel Müdürlüğü... ...ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması...

...sebebiyet verildiği iddiasına ilişkin olarak, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi... Söz konusu istinaf kararlarında benzer şekilde, …