...sözleşmesinden kaynaklanmakta olup, davacı yüklenici, davalı ise, iş sahibidir. ...2012 tarihli süre uzatım kararına rağmen davacının işi bitirmek yerine inşaatı durma noktasına getirdiğini, bu durumda... fesih , gecikme cezası , İhtar süresi , Sözleşme

...tesliminin 11/11/2021 olduğu dikkate alındığında işin süresi ile ödenek dilimleri arasında büyük bir uyumsuzluk... İşe ait sözleşmenin; “İşe başlama ve bitirme tarihi” başlığı altında düzenlenen 9 uncu maddesinde... 12.2.İdare, iş programını verildiği tarihten başlamak üzere 10 gün içinde onaylar.

...yıllara göre dağılım esasları ile varsa işin kısımları ile bitirme tarihlerini de dikkate alarak İdarece verilen örneklere... ...işin yer tesliminin 04/10/2021 tarihinde yapıldığı, işin süresinin 365 takvim günü ve ilk iş bitim tarihinin 03/10/2022... iş programı , ödenek dilimleri , revize iş programı

...işin yer tesliminin 21/10/2021 tarihinde yapıldığı, işin süresinin 365 gün ve ilk iş bitim tarihinin 10/10/2022 olduğu... ...yıllara göre dağılım esasları ile varsa işin kısımları ile bitirme tarihlerini de dikkate alarak İdarece verilen örneklere... İdare, iş programını verildiği tarihten başlamak üzere 10 gün içinde onaylar.

... incelendiğinde; İşin yer tesliminin 11/11/2019 tarihinde yapıldığı, süresinin 1600 gün ve ilk iş bitim tarihinin 29/03/2024 olduğu, bununla ... fıkrasında, işin müstakil kullanıma elverişli kısımları ve bitirme tarihlerinin belirlendiği, bu maddede öngörülen sürelerde bitirilmeyen ... gecikme cezaları ve fiyat farklarının en son onaylı revize iş programına göre hesaplanmasını yüklenicinin talep etmesi üzerine ...

2023/410) Yapım işlerinde gecikme cezasının gecikilen her takvim günü için kesilmesi gerekir. ceza süresi , gecikme cezası , işin süresi , teslim tarihi

Yapım İşleri Genel Şartnamesinin “İşin süresi ve sürenin uzatılması” başlıklı 29’uncu maddesinde; “ TL’ye tazmin hükmü verilmiştir. tarihinde imzalanan Sözleşmenin; “İşe başlama ve bitirme tarihi” başlıklı 9’uncu maddesinde; “ gecikme cezası , havanın fen noktası , işin bitim tarihi , süre uzatımı

Tarafların görüş ve talebi bu şekilde belirtildikten sonra konunun inceleme ve değerlendirmesine geçilmiştir. Sözleşmenin “İşe başlama ve bitirme tarihi” başlıklı 9 uncu maddesinin 2 nci ve 3 üncü fıkralarında;  “ İşe ait sözleşme eki YİGŞ’nin “İşin süresi ve sürenin uzatılması” başlıklı 29 uncu maddesinde; “(

4734 sayılı Kanun’un 10’uncu maddesinde, iş bitirme/denetleme/yönetme belgesine sahip gerçek/tüzel kişilerin bu ... olması ve bu sürede bu Kanun’a göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili ... belirlendiği, bu şartların her ihalede aranması ve teminat süresi sonuna kadar muhafaza edilmesinin de zorunlu tutulduğu anlaşılmaktadır ...

...esastan reddine karar verilmiş, verilen bu karar da yasal süresi içinde davalı vekilince temyiz edilmiştir. Davacı yüklenici, davalı iş sahibidir.