...Hizmet Binaları ve Pilot Tesisi” işinde, süre uzatımı verilmesi... ...değerlendirmesi ise; 05/02/2021 tarihli yazısından özetle; .. ...doğrultusunda işi 240 günde bitirmeyi taahhüt ettiği, imalat... ...İşin, sözleşmesinde belirlenen zamanda tamamlanıp geçici kabule... c) Genel salgın hastalık.

...ödenek aktarma kararlarının zamanında alınarak yükleniciye... İdarenin yazısı ve ekleri incelendiğinde... ...işinde; ödenek aktarımı, revize iş programı ve hesaplanan fiyat... 2021 Yılı için % 67 ödenek tespit olunmuştur. ...ile varsa işin kısımları ile bitirme tarihlerini de dikkate alarak...

...İşin, sözleşmesinde belirlenen zamanda tamamlanıp geçici kabule... c) Genel salgın hastalık. ...gerektirdiği ek süre Yükleniciye verilir. TL’ye tazmin hükmü verilmiştir. ...Sözleşmenin; “İşe başlama ve bitirme tarihi” başlıklı 9’uncu...

...tarihli ve E-030.02-39826 sayılı yazısından özetle; adı geçen... ...ile varsa işin kısımları ile bitirme tarihlerini de dikkate alarak... (793 625,70 TL) 2022 yılı ödeneğinin  % ...alınarak, idarelerce ihalelerin zamanında yapılması, birden fazla... iş programı , ödenek dilimleri , revize iş programı

...işyerinde meydana gelen kayıplar nedeniyle işin devam etmesinin... ...anlaşılan işlerde, yüklenici işi bitirmek zorundadır. … tarihinde yapıldığı, işin süresinin ……… ...imzasından sonra yükleniciye geri verilir.

...2021 tarihli ve 19134 sayılı yazısı ve eklerinden özetle; 4734... … 4) İdare, sözleşme konusu işlerle ilgili proje vb. ...gerektirdiği ek süre Yükleniciye verilir.” Hükümleri yer almakta... ...farklarının proje değişikliklerine göre hazırlanan revize iş...

...denetim taleplerine öncelik verilir. maddesinde düzenlenmiştir. ...Başkanı görevinde bulunamayacağı zaman başkan yardımcılarından... b) Denetim raporları hakkında görüş bildirir.

...bakiye iş bedeli alacağı ile zamanında iade edilmeyen teminat... Davacı yüklenici, davalı işsahibidir. ...Müdürlüğünün 05.12.2011 tarihli yazısında da yüklenicinin işi... ceza , sgk , teknik personel

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ ... KARAR SONUCU: Açıklanan nedenlerle; 1. ...karşılık bir çok defa kira bedelini zamanında ödemediği, öte yandan...

...ödenmesine karar verilmesi istenilmiştir. Bunun üzerine bakılan dava açılmıştır. ...ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve...