Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin “Sözleşmede bulunmayan işlerin fiyatının tespiti” başlıklı 22’nci maddesinin ihale tarihi itibariyle yürürlükte olan hükmünde; “(
iş bitirme - Arama Sonuçları
Tarafların görüş, talep ve değerlendirmeleri bu şekilde açıklandıktan sonra konunun inceleme ve değerlendirmesine geçilmiştir.
...fen noktasında çalışmaya uygun olmayan günlerin eklenip eklenemeyeceği ile ilgili olarak; İşe ait sözleşmenin “İşe başlama ve bitirme tarihi” başlıklı 9 uncu maddesinde; “9.2.Yüklenici taahhüdün tümünü, işyeri teslim tarihinden itibaren 400 (Dörtyüz) gün içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorundadır.
Yapım İşlerinde İşyeri Teslimi; işin yapılacağı yerin, sözleşme hükümlerine uygun olarak yapılabilmesi amacıyla, kusursuz olarak yükleniciye teslimi anlamına gelir.
21 inci maddeye göre sözleşme kapsamında yaptırılacak ilave işlerin bedelleri, YİGŞ’nin 22 nci maddesi kapsamında belirlenecektir.
Konu, gönderilen bilgi ve belgeler, işe ait sözleşme ve ekleri ile ilgili mevzuatına göre incelenip değerlendirilmiştir.
İlk derece mahkemesince, davanın kabulüne karar verilmiş, karara karşı taraf vekilleri istinaf yoluna başvurmuştur. maddesi çerçevesinde iş eksilişi yapılabilir.
iş artışı/eksilişi hesaplarında beton döküm ızgara imalatı için iş artışı ve sfero döküm ızgara imalatı için iş eksilişi yapıldığı, 4.
İşe ait sözleşmenin 25.2 nci maddesiyle; yükleniciye, sözleşmeye uygun olarak işi süresinde bitirmediği takdirde, gecikilen her gün için sözleşme bedelinin %0,06’sı (onbindealtı) oranında gecikme cezası uygulanacağı, hükme bağlandığından; 27.05.2013-20.06.2013 arasındaki 24 gün için gecikme cezası kesilmesi gerekmektedir.
Tarafların görüş ve talebi bu şekilde belirtildikten sonra konunun inceleme ve değerlendirmesine geçilmiştir. 4) İdare, sözleşme konusu işlerle ilgili proje v.b.