...konuları ile ilgili olarak iş artışı ve süre uzatımı... ...Şartnamesi (YİGŞ)’nin “İşin süresi ve sürenin uzatılması... ...süre uzatımları ile ilgili olarak idare ile yüklenici... ...anlaşmazlık konularına ilişkin tarafların görüş... ...ruhsatının 18/06/2020 tarihinde alınması sebebiyle arada...

...uzatımına bağlı olarak işin tesliminde yaşanan 38... ...bitiminde bu devre dikkate alınmaz ve idare yükleniciden... ...Genel Şartnamesinin “İşin süresi ve sürenin uzatılması... ...tarafından belirlenecek benzeri diğer haller. ...Yüklenicinin İdareye yazılı olarak bildirimde bulunması... TL’ye tazmin hükmü verilmiştir.

...Binaları ve Pilot Tesisi” işinde, süre uzatımı verilmesi... ...çerçevesinde incelenecek ve karar alınmadan önce idarelerce... ...sözleşme eki YİGŞ’nin “İşin süresi ve sürenin uzatılması... ...tarafından belirlenecek benzeri diğer haller. ...anlaşmazlık konularına ilişkin tarafların görüş... ...projeleri onaylarına bağlı olarak iş süreçlerindeki...

...şirket tarafından temyiz edilmiştir. ...işi sözleşmedeki teslim süresinde yerine getirmemesi... ...039;nce; davacı şirketin işi teslim aldığı tarihten...

...müteakip 30 (otuz) takvim günü olarak belirlenmiştir. ...sözleşme hükümlerinin esas alınması gerekmektedir.... ...bendinde; “Malzemelerin son teslim süresi; sözleşmenin imzalanmasını... ...ile ilgili olarak; İşe ilişkin Sözleşmenin; “Malın... ...uygulanır.” Hükümlerine yer verilmiş bulunmaktadır.

...mücbir sebep olarak gösterilmişse de, davacı şirket tarafından... ...davacı tarafından temyiz edilmiştir. ...yaşanan olayın mücbir sebep olarak nitelendirilemeyeceği...

...Adet 29 Kişilik, 26 Adet 19 Kişilik Olmak Üzere Toplam... ...1’inci iddiasına ilişkin olarak: 4734 sayılı Kamu İhale... ...yarattığı iddialarına yer verilmiştir. ...nde “Taşıtlar, kullanım süresi ve maliyet analizleri...

...Yapı İnşaatı işine ilişkin fiyat farkı hesabında... TL kamu zararının tazminine karar verilmiştir. ...mluluk hususu ile ilgili olarak; İlamda 6, 7 ve ... ...hakkediş tutarları dikkate alınmadan hesaplama yapılamayacağı...

...imzalanmasına kadar geçecek süre ve benzeri hususlar dikkate alınarak... quot; kuralına yer verilmiştir. ...bırakılması yönünde düzeltici işlem belirlenmesine yönelik... ...davet yazısının dikkate alınmaması gerektiği yönünde... ...geçici teminat mektubunun süresi ise 14/08/2020 tarihine... ...koşulların farklı olduğu, ek olarak idarede mevcut bulunan...