TL kamu zararının sorumlulardan tazminine hükmedilmiştir. ...tarihinde yayınlandığı belirtilerek iş süresi 31.12.2018 yılında biten hizmet... ...ödemesi yapıldığı beyan edilerek tazmin hükmünün kaldırılması talep edilmektedir...

rakam ve yazıyla) bedel üzerinden akdedilmiştir.  “Projelerin yükleniciye teslimi” başlıklı 11 inci maddesinde; “… ...yüklenici, iş süresinin bu gecikme süresi kadar uzatılması hususunda...

...hükümlerine yönelik başvuruların süresi ise dokümanın satın alındığı... ...verilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir. TFmin x 70) / TFmin x 70) /

Kararlara erişim ücrete tabi tutulamaz. d) Kodu: e) Miktarı: Karayolları 14. ...bitiş tarihinin 31.12.2024, işin toplam süresinin 8 (sekiz) ay olarak belirlendiği...

...Binası Yapım İşi”nde; proje değişikliği sonucu oluşturulacak yeni... ...inceleme ve değerlendirilmesine geçilmiştir. ...10/2021 tarihinde yapıldığı, işin süresinin 370 gün olduğu, iş bitim...

...ödendiği,  Mukayesesi Gerçekleşmiş Poz Listesinde 40 adet imalat birim... …) toplam bedel üzerinden akdedilmiştir. Proje değişiklikleri işin süresini etkileyecek nitelikte ise yüklenicinin...

hakedişlerden gecikme cezaları kesilmiştir.) - ...meydana geldiği günden itibaren yasal süresi içinde yani 06.12.2018 tarihine... ç) Kısmi veya genel seferberlik ilanı.

(4) İdare, sözleşme konusu işlerle ilgili proje vb. ...11/2019 tarihinde yapıldığı, işin süresinin 1600 gün ve ilk iş bitim tarihinin... ...fiyat sözleşmeye bağlanan “Ceyhan Terminali Depolama Tanklarının Bakım Onarımı...

fıkrası uyarınca istinaf başvurusunun reddine karar verilmiştir. ...nitelikleri belirtilen kalitede kömürü süresi içinde davalı idareye teslim... Davacının temyiz isteminin reddine, 2.

...sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir. ...aldığı, başvuruya konu olan ihalede işin süresinin 22 ay olduğu, söz konusu... üzerinde bırakıldığı ve Çankaya Bilişim Temizlik Turizm San.