Fiyat farkı hesaplanması öngörülmeyen işler” başlıklı 9 uncu maddesinde; “(

(4) İdare, sözleşme konusu işlerle ilgili proje v.b.

” ifadelerine yer verildiği tespit edilmiştir.

karar düzeltilmesi talebi ile vermiş olduğu dilekçesinde, ..

Davacı yüklenici, davalı ise iş sahibidir.

fiyat farkı , güncel endeks , ilk iş bitim tarihi , süre uzatımı , temel endeks

12.2.İdare, iş programını verildiği tarihten başlamak üzere 10 gün içinde onaylar.

iş programı , ödenek aktarımı

… İdare, sözleşme konusu işlerle ilgili proje vb.