...yetkili olmadığı, firmanın tüzel kişi ortağına ait ortaklık pay yapısı... ...fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç). …

...sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir. ...Kuyumculuk Madencilik Nakliye Ticaret Limited Şirketi ile ilgili olarak 4734 sayılı...

Davacı şirket yüklenici- müşavir, davalı ise iş sahibidir. ...kesilmesi gereken cezaların, davacı şirket tarafından hesaplanarak 05.07...

...kurabileceklerini belirttikten sonra; Bu tür şirketler ve işletmeler, kanunların... Muhasebe işlemleri” başlıklı 9 uncu maddesinde; “(

...hazırlatılan ve 08/10/2021 tarihinde anılan şirket tarafından onaylanan elektrik... 4) İdare, sözleşme konusu işlerle ilgili proje vb.

KARAR : Davacı şirket hakkında, Ankara 1. Dava konusu ihaleye ilişkin İdari Şartname'nin 47.

Davalı şirketçe bu tarihten itibaren ilki... ...olması sebebiyle tahsili istemine ilişkindir.

...beyanlarında ve alınan bilirkişi raporunda işin gecikmesinde idarenin kusurlu eylemlerinin... ...kabul edildiği, bu itibarla davacı şirketin ihale kapsamındaki taahhüdünü...

...2022 tarihinde yerel elektrik dağıtım şirketinin vermiş olduğu enerji müsaadesine... İdare, sözleşme konusu işlerle ilgili proje vb.

...Sözleşmenin “Sözleşmenin feshine ilişkin şartlar” başlıklı 26'ncı... 039;un şirketin tek ortağı ve şirketi temsile yetkili kişi olduğu...