Davacı şirket yüklenici- müşavir, davalı ise iş sahibidir. ...2008 tarihinden itibaren ticari faizi ile davalıdan tahsilini talep etmiş...

sayılı Olur ile ... TL iş artışı yapılmıştır.

’ya tek başına, ödettirilmesine karar verilmiştir. ...önceki yazılı ve sözlü uyarıları ile iş artışı onayından sonraki hakediş...

Bahsi geçen işe ilişkin sözleşmenin 19. maddesi ile … yüklenimindeki … TL sözleşme...

...düşüldüğünde yer teslimi nedeni ile gecikmenin 28 gün olduğu belirtilip... Sözleşmenin (işe başlama ve işin bitiş tarihi) başlıklı 4.

hizmetin aksamasını önleyecek şekilde tedarik edilecektir. Tüm bu iş ve işlemler yüklenici firma sorumluluğunda...

TL kamu zararının tazminine karar verilmiştir. Sorumluluk hususu ile ilgili olarak; İlamda 6, 7 ve 8...

TL kamu zararı için tazmin hükmü verilmişti. ...sonrası eksikliklerin giderilmesinde gecikilen süre için eksik gecikme cezası...

ceza süresi , gecikme cezası , işin süresi , teslim tarihi ...teslim edilmesi gereken 27.09.2006 tarihi ile teslim edildiği 21.05.2007 tarihi...

...buna göre hesaplama yapan ikinci bilirkişi kurulu raporunun hükme esas alınmasında... ...içinde karar düzeltme isteminde bulunulabileceğine 18.11.2020 gününde oybirliğiyle...