...getirmesi gerektiği; 14.07.2008 tarihinde yer teslimiyle başlayan işletim sürecini 12.09.2008 tarihi itibarıyla sona erdirmek...

Somut olayda; İlişikli … no.lu ödeme emri belgesi ile; Belediye tarafından … tarihli onay belgesi ile “….

Ortak Girişimi arasında ... Yapılan incelemelerde; işe ait ...

İdare … tarih ve … sayılı süre uzatım kararıyla yüklenici firmaya … gün ek süre vermiştir.

Bu süreye uyulmadan yapılan ihtarların ve bağlı olarak sözleşmenin feshi işlemlerinin geçerli olmadığı.

avukat vekalet ücreti , geç ödeme , hakediş , icra takibi , kamu zararı

Bu taşınmazların, tahsis amacı dışında kullanılması hâlinde, tahsis işlemi iptal edilir.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ … tarih ve … sayılı kararının iptali istenilmiştir.

Kararı, davalı dernek vekili temyiz etmiştir.

Kararda, başvuru bedelinin iade edilip edilmeyeceğine yönelik bir ifadeye yer verilmemiştir.