...hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, en az on gün... maddeye göre ise tespit tarihi itibariyle sözleşme feshedilmiş sayılır...& e) Bilgi ve deneyimini idarenin zararına kullanmak veya 29.

...içeren ihale CD’si incelendiğinde; İşin süresinin 365 gün ve ilk iş bitim tarihinin... bedel üzerinden akdedilmiştir.  (4) İdare, sözleşme konusu işlerle ilgili proje vb. ...tutanağının yüklenici tarafından ihtirazı kayıt ile imzalandığı ve ita amirince onaylandığı...

...tesliminin 24/09/2020 tarihinde yapıldığı, süresinin 400 gün, havanın fen noktasından... ASM Binası” yapım işinde; iş bitim tarihine eklenen süreye ayrıca havanın... ...tespit edilen tarih veya süre haricinde başkaca kayıt bulunmayan işlerde, havanın fen noktasından...

...Binası tamamlama işine ilişkin 2018/20246 İhale Kayıt numaralı sözleşmenin 7161 sayılı Yasanın... ...11/01/2019 tarihinde idareye başvurarak iş süresinin uzatılması talebinde bulunduğunu... Davacı yüklenici, davalı iş sahibidir.

...miktarlarda biraz azalma olan 2024/81571 ihale kayıt numaralı yeni bir ihale yapılmıştır... Kararlara erişim ücrete tabi tutulamaz. ...işin bitiş tarihinin 31.12.2024, işin toplam süresinin 8 (sekiz) ay olarak belirlendiği, şikâyete...

...hakkımız saklıdır.” denilmek suretiyle ihtirazı kayıt düşüldüğü, Bu imalat kalemlerine... …) toplam bedel üzerinden akdedilmiştir. Proje değişiklikleri işin süresini etkileyecek nitelikte ise yüklenicinin...

hakedişlerden gecikme cezaları kesilmiştir.) - ...düzenlenmediğini kanıtlayan/doğrulayan herhangi bir resmi kayıt bulunmadığı ve (Üniversite tüzel kişiliğini... ...yangının meydana geldiği günden itibaren yasal süresi içinde yani 06.12.2018 tarihine kadar...

...22/1294220 İhale Kayıt Numaralı “Yemek Pişirme, Dağıtım ve Sonraki Hizmetler” İhales... ...ve Sonrası Hizmet Alımı işi olduğu, işin süresinin 36 ay olduğu, ihale dokümanı düzenlemelerinden...

2024/131422 İhale Kayıt Numaralı “22 Aylık Diyaliz Hasta Taşıma... ...aldığı, başvuruya konu olan ihalede işin süresinin 22 ay olduğu, söz konusu ihaleye ait... üzerinde bırakıldığı ve Çankaya Bilişim Temizlik Turizm San.

2022/1289580 İhale Kayıt Numaralı “2 Kısım 24 Aylık Malzemeli... ...katsayılarının boş bırakılmasının işin süresi (24 ay) göz önüne alındığında sözleşmenin... Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir: 25.3.1.