...11/2021 olduğu dikkate alındığında işin süresi ile ödenek dilimleri arasında büyük... İdaresi yazısı ve ekleri ile EKAP’ta kayıtlı ihale dokümanı incelendiğinde; 05... 12.2.İdare, iş programını verildiği tarihten başlamak üzere 10 gün içinde onaylar.

gecikme cezası , İhtar süresi , sözleşmenin feshi ...alacaklı bu hakkından sarahatan feragat etmiş veya kayıt dermeyan etmeksizin edayı kabul eylemiş... 2.Direnme kararı davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Yapım İşleri Genel Şartnamesinin “İşin süresi ve sürenin uzatılması” başlıklı 29... TL’ye tazmin hükmü verilmiştir. ...tespit edilen tarih veya süre haricinde başkaca kayıt bulunmayan işlerde, havanın fen noktasından...

2022/573021 İhale Kayıt Numaralı “18 Ay Süre İle Puan Usulü... ...42’nci maddesinde “a) Sözleşme bedelinin iş süresince dönemler itibariyle ödenmesi : … ...plan ve şartlar çerçevesinde ödenecektir: Hakedişler Aylık Bazda Hesaplanıp bakanlığımızın...

...teknik personelin yüklenici tarafından idareye süresinde bildirilmediği ve yükleniciye sözleşmede... ...sunduğu ancak teknik personelin meslek odası kayıt belgelerini ise daha sonra idareye ibraz... ceza müteakiben düzenlenecek ilk hakedişten kesilir…” hükmü yer almaktadır.

...nin davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiş, yargılama sırasında talebini ıslah ederek... ...kontrol firmasının yaptığı denetimlerde işin süresinde davacı firma tarafından bitirilemeyeceğinin... ...tutanaklarının davacı tarafından herhangi bir ihtirazi kayıt belirtilmeden imzalandığı gibi sözleşmenin...

...mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir. ...32’nci  maddesinde “Tekliflerin geçerlilik süresi ihale dokümanında belirtilir. a) İhale kayıt numarası: 2020/690129 b) İhale usulü: Açık ihale.

...tesliminin 02/10/2020 tarihinde yapıldığı, süresinin 365 gün ve ilk iş bitim tarihinin... ...vize iş programını yüklenicinin ihtirazı kayıtla imzaladığı, yüklenici tarafından hazırlanan... ...süre uzatımlarına istinaden hazırlanan revize iş programı hususunda yüklenici ile idare arasında...

...2019 tarihinde yapılarak işe başlandığı, süresinin 200 gün olduğu, Yozgat İl Özel İdaresinin... ...edilen zararların sorumlusunun yüklenici olduğu kayıt altına alındıysa işin şartnamesi ve... ...olup, sözleşme taraflarının uyuşmazlığa ilişkin görüş ve değerlendirmeleri aşağıda...

...sözleşmeleri veya toplu iş sözleşmeleri ile ödeme süresinin bir haftaya kadar indirilebileceğinin... ...tarafından yapılan işlerin bedelleri, sözleşmedeki kayıtlara ve ilgili kanunlara göre yapılacak... ceza kesintisi , hakediş ödemeden ücret ödenmesi , işçi ücret ödemeleri