...hatalarının 29/12/2012 tarihine kadar giderilmemesi durumunda yasal işlem uygulanacağına dair 14... ...Hukuk Mahkemesine sunulan bilirkişi raporunda işin tamamlandığının tespit edildiği, ileri... ...giderilmemesi sonucunda yasaklılık kararı verilmesinde hukuka aykırılık yoktur.

...şirket bu süre zarfında sözleşme yapılmasına ilişkin noter, sözleşme damga vergisi vb. ...ile birlikte davalıdan alınarak davacılara verilmesine karar verilmiştir. ...mücbir sebep kapsamında feshedilmişse de, bu durum mücbir sebep olarak değerlendirilemeyeceğinden...

...arasında geçen sürenin süre uzatımı olarak verilmesi ve bu sürenin iş bitim tarihine eklenerek... ...gösterdiği ve bu binalar yıkılamadığından bu durumun yüklenicinin işe başlamasına engel teşkil... “Fiyat farkı hesaplanması öngörülmeyen işler” başlıklı 9 uncu maddesinde; “(

b) Sigortalıya sürekli iş göremezlik geliri bağlanması. d) Gelir bağlanmış olan kız çocuklarına evlenme ödeneği verilmesi. ...rapor, istirahat türü nedenlerle eksilmeleri durumunda, eksik personel sayısı kadar idare tarafından...

c) Yüklenicinin yaptığı işler …., fiyat farkı , revize iş programı , süre uzatımı ...yüklenicinin iş programının gerisinde kalması durumunda geçici hakedişlerde hesap edilecek...

İşyeri , işyeri teslimi , şantiye , Yer teslimi Bu durumda yüklenici, idarenin gösterdiğinden... ...için kullanacağı yerlerin bedelsiz olarak verilmesi sözleşme veya eklerinde yazılı değilse... ” hususu belirtilmiştir.

...nin davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiş, yargılama sırasında talebini ıslah ederek... ...tarafından bitirilemeyeceğinin tespit edildiğini, durumun davacı firmaya bildirildiğini, 25.04... ...uzatımı ve iş artışı nedeniyle fiyat farkı verilmesi için kesin hesap yapılması talep edilmiş...