Aday veya istekli, iş deneyimini gösteren bu belgeleri başvuru veya teklifi kapsamında sunar. (ç) Sözleşmenin, iş eksilişi yapılarak sona erdirilmesi durumunda, tarafların işin...

İdaresinin görüşleri bu şekilde belirtildikten sonra konunun inceleme ve değerlendirilmesine geçilmiştir. ...nin; “Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi” başlıklı 21 inci maddesinin 1 inci...

...unsurlar, teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalar standart formunda ise açıklama istenen teknik özellikler için ayrı... Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir. ...unsurlar, teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalar standart formunda ise açıklama istenen teknik özellikler için ayrı...

c) Yüklenicinin yaptığı işler …., fiyat farkı , revize iş programı , süre uzatımı

Yüklenicinin görüş ve talebi; Baret imalatının iş eksilişinde, sözleşme eki Yapım İşleri Genel Şartnamesi... ...Çekirdek) Yapım İşi”nde, yapımından vazgeçilen ve iş eksilişine karar verilen zemin iyileştirilmesi için öngörülen...

...hükmü, “Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi” başlıklı 27 inci maddesinde; “27... … 4) İdare, sözleşme konusu işlerle ilgili proje vb.

Tarafların görüşleri bu şekilde belirtildikten sonra anlaşmazlık konusu ile ilgili tespitlere geçilmiştir.

Bu alacak kalemlerinin ilave iş olarak değerlendirilmesi gerekir. ...hesaplandığını, bitkisel peyzaj metrajları ile ilgili artış ve eksilişlerin 2. Davacı yüklenici, davalı ise iş sahibidir.