...000,00 TL'nin davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiş, yargılama sırasında talebini ıslah ederek 221.768,16... ...olarak 29.05.2015 kesin kabulün düzenlendiğini, davacının hakediş tutarlarına itiraz etmediği gibi ilave iş tutarlarını... fazla yapılan imalat bedeli , iş artışı ve eksilişi , iş artışını geçen imalat bedelleri , yazılı...

Bu sürenin iş süresine de etkisi yoktur. Sözleşmenin (işe başlama ve işin bitiş tarihi) başlıklı 4. 1997/3196, nolu kararı) Hakedişlerin geç ödenmesi süre uzatımı sebebidir.

... Olur” verildiği, yüklenicinin aynı tarihte iş artışı/eksilişi hesaplarını imzaladığı, söz konusu imalatların iş ... düşüldüğü, Yüklenicinin 13/12/2021 tarihli 2 nolu geçici hakedişin düzenlemesini talep etmesi üzerine, yapı denetim görevlilerince ... YİGŞ)’nin 41 inci maddesinin 4 üncü fıkrası hükmü gereği, işin %95’inin tamamlanmadığı ve geçici kabule hazır olmadığı, Belirtilmektedir ...

Bu alacak kalemlerinin ilave iş olarak değerlendirilmesi gerekir. ...hesaplandığını, bitkisel peyzaj metrajları ile ilgili artış ve eksilişlerin 2. ...hükümlerine uygun hareket ettiğini, davacının düzenlenen hakedişlere itiraz etmediğini, mukayeseli keşiflerin de davacı... Davacı yüklenici, davalı ise iş sahibidir.

... uzatımına dahli olmayan gerçekleştirme görevlisi ile hakedişi düzenleyen personelin ise sorumlulukları bulunmamaktadır... İhale konusu işe ait, … Buna göre, işin 03.07.2018 tarihinde bitirilmesi gerekirdi.

...yüklenicinin düzenlediği 27.416,53 TL + KDV miktarlı ara hakedişi ödememiş olduğu ve bu halde aşamalı ödemesi kararlaştırılan... hakediş ödenmeden işe devam edilmesi , ifaya ekli cezai şart , müspet zarar

...yapılması sebebiyle proje değişikliğine dayalı iş artışı ve eksilişi hesaplarının yapılması sırasında yeni birim fiyatların... ait endeksi, i) Uygulama ayı: İş programına uygun olarak işlerin gerçekleştirilmesi gereken ayı, …” ...ç) Pn: İlk geçici hakedişte (n=1) olmak üzere (n) inci hakedişte, fiyat farkı hesabında kullanılan temel endeksler...

...icra takibine itirazın iptâli ve takibin devamı istemine ilişkindir. ...gibi sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işlerin tasfiyesi başlıklı 28. ...bitirilmediği takdirde geçen her takvim günü için yüklenicinin hakedişinden sözleşme bedelinin %0,06 (onbinde altı) oranında...

iş artışı , iş azalışı , sözleşme bedeli TL’ye tazmin hükmü verilmiştir. ...nun “Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi” başlıklı 24 üncü maddesi; “Mal... ...kısmının son hakkedişindeki veya yapılmışsa bu kısmın kesin hakediş raporundaki tutarına göre hesaplanacak kesin teminat...