...benzeri tipi elemanlarla çelik palplanş iksa yapılmasının 1 m2 fiyatı” şeklinde tarif... ...saha kaplaması (ham zemin, beton, asfalt vs.) şartlarında karşılaşılacak olumsuz durumlar... İşin yapılması ile ilgili tüm teknik personel, formen, işçi vs.

...dolgu yapılması için iş artış ve iş eksilişi yapılması konusunda yüklenici ile idare... ...karara bağlanması ile ilgili başvuru usulü ve şartlarının ise “Sözleşme uygulamalarına...

2-Davacı yüklenici, davalı iş sahibidir. ...düşük bedelle tamamlanacağı işlerde iş eksilişi ve işin tasfiyesi ile ilgili olup somut... ...bulunmaksızın karar verilmiş olmasına, dava şartları, delillerin toplanması ve hukukun uygulanması...

...Sözleşmenin “Fiyat farkı ödenmesi ve hesaplanması şartları” başlıklı 14 üncü maddesi 2 nci... Yapım işi”  nde, idaresince verilen süre uzatımlarına... ...gelebilecek değişiklikler, iş artış veya iş eksilişi olarak değerlendirilecektir.

...Taşımacılığı Hizmet Alım İşi ihalesine ilişkin olarak Tav Seçil Turizm Otom. ...olarak mevzuatta yer alan iş artışı ve iş eksilişi hükümlerini dikkate almadan sözleşme... ...dikkate alınmadan tek taraflı olarak sözleşme şartlarının değiştirilmesi niteliğinde olduğu...

...sürekli kısıtlı ve gayri müsait çalışma şartlarına zorlanıldığı ve işin onaylı iş... hattında yapılan değişikliklerin, .. ...değişikliği onaylanmadan taban imalatlarının yapılmasının geriye dönüşü olmayan sorunlar...

...itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmiştir. ...kapsamında uygun görülmekle birlikte, aranan şartları haiz araç ve iş makinelerinin idareye... ...yükleniciye ödeme yapılmayacağına dair düzenleme yapılmasının mevzuata aykırı olduğu iddiası...

...demir miktarlarının arttığı belirtilerek, bu iş kalemleri ile ilgili yeni birim fiyat tespiti... ...olarak yapılması, zorunlu olarak proje tadilatı yapılmasının gerekmesi halinde, yapılacak proje... ...üncü fıkrasında belirtilen proje değişikliği şartlarının gerçekleştiği hallerde, işin...

4) İdare, sözleşme konusu işlerle ilgili proje v.b. ...bir imalatın yapılmamasından dolayı kesinti yapılmasının yerinde olmayacağı, bu hususun... ...hususun ise, işin yapılacağı yer, yapım şartları ve niteliği dikkate alınarak ancak...