...2006 tarihi olduğu, ancak davacı yüklenicinin işi bu sürede teslim edemediği, 21.05.2007... ceza süresi , gecikme cezası , işin süresi , teslim tarihi

bedel üzerinden akdedilmiştir.  (4) İdare, sözleşme konusu işlerle ilgili proje vb. 1) Yüklenici projelerde kendiliğinden hiç bir değişiklik yapamaz. ...idare tarafından mukayeseli keşifte 1.500 mt iş eksilişi yapılmasının doğru bir işlem olmadığı...

...projelerde teknik gerekçelerle bir takım değişiklikler yapıldığı, buna bağlı olarak... ...sırasında; proje revizyonuna bağlı olarak iş artış/eksilişi yapılan imalatların tenzilat uygulanarak... …) toplam bedel üzerinden akdedilmiştir.

Geçici kabule engel bir durum bulunmadığı takdirde, işin geçici kabulünü yapar.” “ ’ın sözlü açıklamaları ve dosyada mevcut bilgi ve belgeler değerlendirilmiştir.

...Bordür ve Kaldırım Yapım İşi-1” işinde; yeni iş kalemi birim fiyatlarının onaylanması sonrasında... ...Sekreterlik Makamı Olur'u alınarak ilgili yapım işine dâhil edilen imalat kalemleri için yapılan...

...değişikliği sonucunda ortaya çıkan imalatlara ilişkin olarak idaresince tek taraflı olarak belirlenen... ...tespitlerinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca yayımlanan rayiçlerin...

...hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi hâllerine özgü... maddesinin (a) bendi ile (b) bendi arasındaki farklılığa dikkat çekilmiştir.

alınması için uygun olan ölçülere sahip bir saha için tespit edilmiştir. belgesi” alınması işi yüklenici tarafından yapılmamasına rağmen...

...Alt Yapı, Çevre Düzenleme Yapım İşi”nde; iş yeri tesliminin havanın fen noktasından çalışmaya... ...arasında çalışılamayan 52 günlük sürenin işin süresi olan 550 güne eklenmesi gerektiği...

...sözleşmenin 19/03/2018 tarihinde imzalandığını ve işin bitiş tarihi olarak 21/01/2019 tarihinin... Davacı yüklenici, davalı iş sahibidir.