...birlikte dikkate alındığında, işin sözleşmesinde 2021 yılı için tespit... ...verilebileceği, yüklenicinin iş programının gerisinde iş yaptığı ve 2021 yılı için...

iş artışı , mahal listesi , uygulama projesi ...fiilen imkânsız olduğu hallerde, işin sözleşmesinde belirtilen niteliğine...

...Yapımı işiyle ilgili olarak, işin sözleşmesinde belirtilen şartlara...    Pozisyonu     Şantiye mühendisi  İnş.müh.

İşin sözleşmesinde iş bitim tarihi, süre... ...sözleşmede öngörülen süreler içerisinde işi teslim etmediği halde gecikme...

...Zorunludur.” 51.3- Ayrıca, İdarenin, işin sözleşmesinde ve Yapım İşleri Genel... ...bulunamadığı gerekçesiyle süre uzatımı isteyemez.” ,

...yazısı eki revize uygulama projelerinde ise aynı binanın dış cephesinde 5...

...İdaresinin görüş ve değerlendirmesi ise; 11/02/2021 tarih ve E-705 sayılı... ...madde hükmüne işin idari şartname ve sözleşmesinde yer verilmiş olması...

...içerisinde yerine getirmediğinden bahisle 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri... ...süresi içerisinde yerine getirmediğinden sözleşmesinin feshedilerek 14/02/2012...

...yayımlanan davalı idare işleminin iptali istenilmiştir.

...itirazın iptâli ve takibin devamı istemlerine ilişkindir.