...dışı bırakıldığı, ancak iş deneyim belgesine konu işin deprem... ...olmaması; fiyat teklifinin hizmete ilişkin olması halinde ise bu hizmetin... ...işlemlerine ilişkin ürün örneklerinin verilmesi/kurulumların yapılması... ...yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle...

...hususlarla ilgili süre uzatımı verilmesi ve fiyat farkı ödenmesi... ...İşi”nde; proje değişikliği, iş artışı ve projenin uygulanacağı... … 4) İdare, sözleşme konusu işlerle ilgili proje vb.

...işinde; ödenek aktarımı, revize iş programı ve hesaplanan fiyat... ...olup, görüş sorulan konulara ilişkin tarafların görüş, talep... ...2021 tarihinde süre uzatımı verilmesi ve iş programının...

...eklerine göre Kurulumuzca bir karar verilmesine yer olmadığı, Değerlendirilmektedir... ...işinde, ceza kesintisi, revize iş programı, fiyat farkı hesaplanması... Bu iş için sözleşme bedeli üzerinden; 2019   

c) Yüklenicinin yaptığı işler …., fiyat farkı , revize iş programı , süre uzatımı ...nedeniyle, yükleniciye süre uzatımı verilmesi halinde, ödenek aktarımı...

...dilimlerinin geçmişe yönelik olarak değiştirildiği ve bu yeni ödenek... İhzarat, iş programlarına uygun yapılacaktır. ...haller nedeniyle süre uzatımı verilmesi durumunda ise, uzatılan...

...olup, söz konusu hususlara ilişkin tarafların görüş, talep... ...sürenin süre uzatımı olarak verilmesi ve bu sürenin iş bitim... ...kaynaklı iş artışı ve eksilişi hesaplamalarının (mukayeseli...

Avans verilmesi şartları ve miktarı” başlıklı... ...Yapım İşi”nde düzenlenen hak edişlerde ki fiyat farkı hesaplamasında... ...taraflarının uyuşmazlığa ilişkin görüş ve değerlendirmeleri...

...yüklenici tarafından kabul edilen hakediş ödemelerinde yer alan fiyat... ...hesaplanması ise süre uzatımı verilmesi zorunlu durumlarda ileriye... ...değişikliklerin, değişiklik öncesi hakedişlerde yer alan fiyat farkı hesaplarına...

Davalılar vekili davanın reddini istemişlerdir. Kararı, davalılar vekili temyiz etmiştir. ...uygun sonuç dairesinde bir karar verilmesi gerekirken, eksik incelemeye...