...Doğalgaz Dağıtım/Bağlantı Hattı yapımına ilişkin eser sözleşmesi imzalanmıştır. Asıl ve birleşen dosya davacısı yüklenici, asıl ve birleşen dosya davalısı iş sahibidir.

Tarafların görüş ve talebi bu şekilde belirtildikten sonra konunun inceleme ve değerlendirmesine geçilmiştir. Bu hüküm ve tespitler birlikte dikkate alındığında; sözleşmesine göre iş yeri teslim tarihinden itibaren, iş yerinde...

...ile işletilmesi amacıyla kiraya verilen taşınmaz üzerinde, işe ait sözleşme ve teknik şartnameye aykırı yapılar inşa... 2886 , kira sözleşmesi , teknik şartname

maddeleri uyarınca iki yıl süreyle kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmasına ilişkin … Elektrik Dağıtım A.Ş. ...4735 sayılı Kanun'un 20/b ve 25/f maddelerine istinaden sözleşmesinin feshedilerek aynı Kanun'un 22. iş deneyimi kullanılan ortak , kabul tarihi , ortaklıktan ayrılma , yasak fiil veya davranış

İşin sözleşmesinde bulunmayan ve fiyatı belli olmayan 4 adet imalat... İşe ait sözleşmenin; “Sözleşmede değişiklik yapılması” başlıklı 24 üncü maddesinde; “24.1.

...anahtar teslim götürü bedel olarak ihale edilen ve … tarihinde sözleşmesi imzalanan …’nde iş artışı kapsamında yapımından... (Değişik ibare: 08/08/2019-30856 R.G./28. (5) (Değişik fıkra: 08/08/2019-30856 R.G./28.

Söz konusu işin yapımı sırasında Sözleşme eki birim fiyat teklif cetvelinde yer almayan; … ...Genelgelerin yüklenici açısından bağlayıcı olması için işin sözleşmesinde söz konusu İç Genelgeye atıf yapılarak, yeni...

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Yeni iş kaleminin birim fiyatının tespit edilmesi” başlıklı 53.5. ...yapımından vazgeçilen ve iş eksilişi yapılan imalatların, sözleşmesinde bulunmayan birim fiyatlarının, sözleşme eki...

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun (HMK) “Delil Sözleşmesi” başlıklı 193. Uyuşmazlık ve Hukuki Nitelendirme Uyuşmazlık, eser sözleşmesinden kaynaklanan alacak istemine ilişkindir 2.