TL hakkında ilişilecek bir husus bulunmadığına karar verilmişti. ...hizmetinin tamamlanma sürelerinde ister istemez gecikme olması işin doğası gereği kaçınılmazdır...

...sözleşmenin ifasının idareden kaynaklanan nedenlerle gecikmesi nedeniyle yükleniciye süre uzatımı... … (6) Yüklenici idarece onaylanmış iş programına aynen uymak zorundadır.

6) Yüklenici idarece onaylanmış iş programına aynen uymak zorundadır. ...sebeple sorumluluğu Yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün...

hakedişin geç ödenmesi , revize iş programı , süre uzatımı ...yüklenicinin sadece Borçlar Kanunu’na göre gecikme faizi talep etme hakkının olduğu, ödemelerin...

...yararının olması, kamu kurumlarından kaynaklanan gecikmelerden dolayı ek sürenin verilmesi de... Ortak Girişimi (adi ortaklığı) arasında düzenlenmiştir.

...zararına sebep olunması ile ilgili olarak; İşe ilişkin Sözleşmenin; “Malın/İşin teslim alma... ...için sözleşme bedelinin BİNDEBEŞ oranında gecikme cezası uygulanır.” Hükümlerine yer...

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Davacı tarafından, savunma verilmemiştir. ...yazışma ve karar verme sürecinin uzunluğu ve gecikmeler nedeniyle sürenin dolması hâlinde...

İhale konusu işe ait, … ...verilmesi ve bu süreler için kesilmesi gereken gecikme cezasının kesilmemesi ile ilgili olarak... Buna göre, işin 03.07.2018 tarihinde bitirilmesi gerekirdi.

işin kontrollüğünü yürüten 82. rakam ve yazıyla) bedel üzerinden akdedilmiştir.  ...gecikme olursa yüklenici, iş süresinin bu gecikme süresi kadar uzatılması hususunda hak...

...kamu zararına sebebiyet verildiği hususuna ilişkindir. ...yıllarını kapsadığından, bu yıllarda kesilmeyen gecikme cezaları için ek raporlar düzenlenerek...