(fiyat farkına ilişkin uygulanacak esaslar ihale dokümanı kapsamında verilmiştir.) 14.3. İşe ait sözleşme eki YİGŞ’nin; “İş programı” başlıklı 17 nci maddesinde; “(

...işleri sebebiyle süre uzatımı ve uzatılan süreye göre iş programının revize edilmesi talebine ilişkin 07/07/2021 tarihli... fiyat farkı , proje değişikliği , projenin pnaylanması , revize iş programı , süre uzatımı

...istinaden verilen süre uzatımları sonrası hazırlanan revize iş programını, ihzarat ödenek dilimlerinin ötelenmesi ile ilgili... Bu Kanunda belirtilen haller dışında sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılamaz ve ek sözleşme düzenlenemez.

...yüklenicinin iş programının gerisinde kalmasından kaynaklandığı, idaresince verilen sürenin işin en geç tamamlanabileceği tarihi belirttiği, aksi halde teminatın irat kaydedilerek sözleşmenin fesih edileceğine dair ihtar olarak kabul edilmesi gerektiği, netice itibarıyla belirtilen yüz günlük süreye ödenek konulmaksızın revize iş programı yapılmasının...

...ne zaman yapıldığına bakılmaksızın, o aylara ait fiyat farkına esas An değeri olarak kabul edilmesiyle, yüklenicinin Fiyat Farkı Esaslarında belirtilmiş olan iş programının gerisinde kalma veya ilerisinde olma durumu hiçbir zaman ortaya çıkmamaktadır.

... işlemin iptaline karar verildiğini, 4.Kanun değişikliğinde iş programı gerisinde kalan ya da süre uzatım verilen firmaların bu kanundan faydalanamayacağına ... nedenlerle Bölge Adliye Mahkemesi kararının bozulmasını talep etmiştir.

İhale konusu iş için sözleşmenin uygulanması sırasında fiyat farkı hesaplanmayacaktır. ...uzatılan süre içinde ve bu süreye göre revize edilen iş programına uygun olarak yapılan iş kalemleri ya da iş grupları...

Uygulama ayı: İdarece onaylanmış iş programına göre işlerin gerçekleştirildiği ayı.