... yüklenicinin inisiyatifinde olduğu ve verilen sürenin mücbir sebepten dayalı olmadığından ... iş programına uygun olarak uzatılan süre içerisinde yapılan imalatlara fiyat ... sözleşmeye göre ilk iş bitim tarihinin içinde bulunduğu aya ait endeksin, güncel endeks olarak ise revize iş programına göre işin gerçekleştirilmesi gereken aya ait ...

...alındığında maliyet zararının giderilebilmesi için fiyat farkı hesabında temel endeks... ...sözleşmenin ilgili hükümlerine göre, ilave süre uzatımı kapsamında verilecek... ...Merkezi Yapım İşi”nde, iş yerinin değiştirilmesi neticesinde verilen süre... i) Uygulama ayı: İş programına uygun olarak işlerin gerçekleştirilmesi...

1) Yüklenici, sözleşme veya eklerinde belirlenen süre içinde, idarece verilen örneklere uygun bir iş programını hazırlayarak, onaylanmak üzere idareye teslim edecektir.

... bulundurularak 1 numaralı geçici hakediş için ödenen fiyat farkının yeniden hesaplanması ... yapılan iş yeri tesliminden sonra verilen birinci iş emrinden sonra ikinci bir ... verilmemesi sebebiyle 24/11/2021 tarihinde süre uzatımı verilmesi ve iş programının yeniden değerlendirilmesi talebinde ...

...programı” başlıklı 17 nci maddesinde; “Yüklenici, yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren on beş gün içinde, idarece verilen örneklere, sözleşmedeki ödeme şartlarına ve imalatların niteliği, teknik özelliği ve yapım sürelerine uygun bir iş programını hazırlayarak, onaylanmak üzere idareye teslim edecektir.

... kararlarına göre hazırlanan revize iş programına/programlarına göre imalatları gerçekleştirmesinin ... dolayısı ile imalatlar 2020 yılı içinde yapıldığından, bu hakediş ödeneğinin ... uygun görülmediği, Sonuç olarak; verilen süre uzatım ve ödenek aktarma kararlarına istinaden ... fiyat farkı hesaplamaları dahil iş ve işlemlerin yürütüldüğü, yüklenicinin herhangi ...

maddesi uyarınca bir yıl süreyle kamu kurum ve kuruluşlarının... ihtar , işin süresi , Muayene kabul , sözleşmenin feshi ...taşımadığının davalı idarece ihtarname ile verilen yirmi günlük muayene kabul komisyonunca...

...sonrasında idaresince tesis edilen düzeltici işlemler sebebiyle ihale tarihi ile sözleşme... ...görüş ve değerlendirmesi ise; Sözleşme süresinde işin bitim tarihini etkileyen... ...maddesinde; “46.1.İhale konusu iş için sözleşmenin uygulanması sırasında... ...ile, İşe ait Sözleşmenin; “İş programı” başlığı altında düzenlenen... ...düzenlemenin sözleşme imzalanması sonrasında verilen süre uzatımlarına için geçerli...

...ruhsatının alınamaması sebebiyle durdurulan sürede yüklenicinin fiyat farkı hesaplanmasını... ...süreçte malzeme fiyatları arttığı için 08/08/2019 tarihinde Resmi Gazete... ...binaen ve Covit19 salgını kapsamında verilen ek süreler sebebiyle yüklenicinin... ...ve bu süreye göre revize edilen iş programına uygun olarak yapılan iş... ...tutulmuş olup, anlaşmazlık konularına ilişkin tarafların görüş ve değerlendirmeleri...

Genel Şartnamenin “İş Programı” başlıklı 17 nci maddesinde yüklenicinin sözleşme veya eklerinde belirlenen süre içinde, idarece verilen örneklere uygun bir iş programı hazırlayarak, onaylanmak üzere idareye teslim edeceği belirtilmiş, aynı maddenin altıncı ve yedinci fıkralarında; “(