1) Yüklenici, yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren on beş gün içinde, idarece verilen örneklere, sözleşmedeki ödeme şartlarına ve imalatların niteliği, teknik özelliği ve yapım sürelerine uygun bir iş programını hazırlayarak, onaylanmak üzere idareye teslim edecektir.

Genel Şartname’nin “İş Programı” başlıklı 17 inci maddesinde yüklenicinin sözleşme veya eklerinde belirlenen süre içinde, idarece verilen örneklere uygun bir iş programı hazırlayarak, onaylanmak üzere idareye teslim edeceği belirtilmiş, aynı maddenin altıncı ve yedinci fıkralarında; “(

...Dağıtım/Bağlantı Hattı yapımına ilişkin eser sözleşmesi imzalanmıştır... ...maddesinde belirtilen 180 gün inşaat süresinin davacı yüklenicinin kusuru... ...900 ve İKY 9000 kapsamında davalıya verilen hizmetlere ilişkin taleple ilgili... ...süre zarfında İKY 900 ve İKY 9000 için ayrı ayrı 274.165’er $ olmak...

YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem: Karayolları... işin süresi , ivedilik , pazarlık usulü ...halihazırda devam eden güvenli yol oluşturma programının bir unsuru olduğu, bu nedenle... İdare Mahkemesi'nce verilen kararda; dava konusu ihalenin... DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ … ...pazarlık usulüyle ihaleye çıkabilmeleri için savunma ve güvenlikle ilgili özel...

Yüklenici, iş programını yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren on beş gün içinde, sözleşme bedeli üzerinden imalatların ... niteliği, teknik özelliği ve yapım süreleri de göz önünde bulundurulmak suretiyle ... göre dağılım esasları ile varsa işin kısımları ile bitirme tarihlerini de dikkate alarak İdarece verilen örneklere uygun olarak hazırlar ...

...Düzenleme Yapım İşi” ile ilgili olarak, işte meydana gelen gecikme nedeniyle... süre uzatımı kararı ile 18 gün, 2. ...bağlandığı, Yüklenici tarafından verilen 10/10/2019 tarihli dilekçe ile... ...hükümlerin uygulanacağı ve ivedilikle iş programının revize edilerek idareye... ...işin bitirilmesinde gecikilen 35 gün için gecikme cezası kesileceğinin...

...süreçte yıkım, söküm işleri iş programına göre yapılması gerektiğinden... ...süre uzatımı verilmesi, uzatılan süreye göre iş programının revize... 1) İş için gerekli olan projelerle diğer... ...programının revize edilmesi talebine ilişkin 07/07/2021 tarihli ve 2021/164...

fiyat farkı , revize iş programı , süre uzatımı , yapı ruhsatı ...belirlendiği, buna göre hazırlanan iş programının da taraflarca imzalanıp... ...arada geçen sürenin idareden kaynaklı süre uzatımı olarak değerlendirilip... ...imzalandığı tarihten itibaren 10 (On ) gün içinde Yapım İşleri Genel Şartnamesi...

... nci maddesinde; “12.1 Yüklenici, iş programını yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren on beş gün içinde, sözleşme bedeli üzerinden imalatların ... niteliği, teknik özelliği ve yapım süreleri de göz önünde bulundurulmak suretiyle ... göre dağılım esasları ile varsa işin kısımları ile bitirme tarihlerini de dikkate alarak İdarece verilen örneklere uygun olarak hazırlar ...

...başlıklı 12 nci maddesinde, “Yüklenici, iş programını yer tesliminin yapıldığı... (4) İdare, sözleşme konusu işlerle ilgili proje vb. ...yapılması gerektiği, yapım talimatı verilen ilave yüzer tavan ayak ve merdiven... ...tesliminden itibaren çalışılamayan günler için 60 gün süre uzatımı verilmesi... ...Onarımı” işinde, muhtelif konularda süre uzatımı verilmesi hususunda yüklenici...