çalışılmayan dönem , havanın fen noktası , süre uzatımı ...çalışılmayan döneme denk gelmesi sebebiyle; iş programında ve ödenek dilimlerinde usulü... ...Çevre Düzenleme Yapım İşi”nde; iş yeri tesliminin havanın fen noktasından... İlk yıl için öngörülen ödenek, …

...üzerine teslim süresi sonuna kadar teslim için bir hak daha tanıması, son teslim... ...İşlemlerine Dair Yönetmelik uyarınca usulî işlemlerin yerine getirilmediği ileri... ...yargıda devam eden dava kapsamında verilen tanık tutanaklarıyla da sabit... ihtarlı süre , Muayene kabul , Sözleşme süresi , yasaklılık

YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem: Mersin Sosyal... tarih ve … sayılı kararının iptali istenilmiştir. ...ve ihale komisyonu karar tarihinde … için yapıldığı, anılan istekliye... ...verilen kararda; dava dilekçesinde yer verilen “ihale üzerinde bırakılan...

işin süresi , ivedilik , pazarlık usulü İdare Mahkemesi'nce verilen kararda; dava konusu edilen... DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ … ...ihalenin pazarlık usulü ile yapabilmesi için, 4734 sayılı Kanun'un 21... iş ortaklığı üzerinde bırakılmıştır.

YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem: Mersin... İdare Mahkemesi'nce verilen ... tarih ve … sayılı kararının iptali istenilmiştir. için yapıldığı, anılan istekliye...

...Danıştay Onüçüncü Dairesi'nce verilen 27.12.2012 tarih ve E:2012/3423... ...firmaya tebliğ edildiği, ihtarlı süre sonunda yüklenicinin eksik imalatı... Savunmanın Özeti :Savunma verilmemiştir. ...şartları yerine getirerek işi tamamlaması için bu dönemde çalışmasını isteyebilir...

... tarihli dilekçe ile uygulama projesinde verilen kotların arazide uygulanması durumunda ... ve E.8502 sayılı yazı ile işin iş programına göre ilerlemediği ve geçici kabule ... bendi hükmü gereği işin tamamlanması için 20 (Yirmi) takvim günü cezalı çalışma süresi verildiği ve işin geçici kabule hazır hale getirilmemesi halinde ...

İdare Mahkemesi'nce verilen kararda; davacı şirketin iş programına uymadığı, programın gerisinde kaldığı ve işin süresinde bitirilmesi için gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerektiği ... sözleşme hükümlerine uygun olarak süresi içerisinde işi tamamlamadığı, dolayısıyla taahhüdünü yerine ...

...birlikte İdareden tahsiline ve Mahkemece verilen 02.08.2007 tarihli tedbirin... -TL’ye tazmin hükmü verilmiştir. ...ile fesih kararı arasındaki süre için gecikme cezası kesilmemesi ve... ...mektubunun süresinin uzatılmaması, iş programının ciddi boyutta aksatılması... ...kararlaştırılmış, bilahare 6 gün süre uzatımı verilerek iş bitim tarihini... İşe ilişkin ...