...süre verilmesi sonrasında, revize iş programının gerçek duruma aykırı... TL kamu zararının; Süre Uzatım Komisyonu üyeleri ... ...arasındaki turizm yasağı nedeniyle verilen süre uzatımı ile ilgili olumsuz... karar düzeltilmesi talebi ile vermiş olduğu dilekçesinde, .. ...inşaatı işinde şartnamede yapım işi için, havanın fen noktasında çalışılmayan...

1) Yüklenici, sözleşme veya eklerinde belirlenen süre içinde, idarece verilen örneklere uygun bir iş programını hazırlayarak, onaylanmak üzere idareye teslim edecektir.

...miktarının 486.966,93 TL, 18.01.2021 tarihine kadar yapılan imalâtlar için düzenlenen 2 numaralı hakediş tutarının 390.679.54 TL olduğu, verilen süre uzatımı ile işin bitim tarihinin 23/10/2021 olarak belirlendiği, proje değişikliğine binaen süre uzatımı verilmesiyle revize edilen iş programında ödeneklerin belirlenmesi hususunda taraflar arasında...

...davacı ile davalı vekillerince istenmiş ise de davacının temyiz dilekçesinin... ...kabulün yapılması gerekirken idarenin bu süre zarfında kesin kabulü yapmadığını... ...maddesine göre 91 günlük gecikme için 20.657,00 TL cezai şart talep... ...uygulaması , eksikliklerin giderilmesi için verilen süre , geçici kabul eksiklikleri...

... sonu itibariyle ödenecek şekilde, yıl içinde çalışma şartları, teknik sınırlamalar ... zamanında onaylanması ve bu onaylı iş programına göre iş ve işlemlerin (gecikme ceza ... idareden kaynaklanan sebeplerle idaresince verilen bir süre uzatım ve/veya ödenek aktarma kararı ... hazırlanan ve idaresince onaylanan revize iş programlarının mevzuatına uygun olmadığı ...

...değerlendirmesi; Mevcut mevzuatta revize iş programında süre uzatım tarihinden... ...süre uzatımına müteakip uzatılan süreye ilişkin yapılması gerektiği... ...da iş grupları için uzatılan süre içinde ve bu süreye göre revize edilen... ...uzatımlarına istinaden hazırlanan revize iş programı hususunda yüklenici ile... ...yaşanan gecikmeler sebebi ile idaresince verilen 90 ve 120 gün süre uzatımına...

...akrilik zemin kaplama imalatının yapımı için teknik şartnamesinde belirtilen... ...Onarım İşi”nde; iş artışına dayalı süre uzatımı verilmesi, geçici hakedişin... (4) İdare, sözleşme konusu işlerle ilgili proje vb. ...teslimi, projelerin onaylanması, iş programının onaylanması, ödenek yetersizliği...

...alındığından, bu nedenlerle ayrıca süre uzatımı verilmez. ...tesliminde yaşanan 38 günlük gecikme için yükleniciye yapılacak ödemelerden... ...teslimi, projelerin onaylanması, iş programının onaylanması, ödenek yetersizliği... TL’ye tazmin hükmü verilmiştir. Sorumlular tarafından Verilen süre uzatımının Yüksek Fen...

fiyat farkı , revize iş programı , süre uzatımı ...işin yerine getirilmesinin geçici veya sürekli olarak, kısmen veya tamamen... ...ihalelerinde fiyat farkı uygulanabilmesi için, söz konusu işlerin ihalelerine... ...ve bu süreye göre revize edilen iş programına uygun olarak fiyat farkı...