...hükümlere göre, ihale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki uyumsuzluk, iş programı ihtilafları, fiyat farkı ödenmesi ve hesaplanması, yaptırılabilecek ilave işler ve iş eksilişlerinde sözleşme anlaşmazlıklarını incelemede Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde yer alan Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı görevli...

hakedişin geç ödenmesi , revize iş programı , süre uzatımı ...Yapılması” işinin yürütülmesi sırasında; hakedişlerin geç ödenmesi sebebiyle süre uzatımı... İşe ait sözleşme eki YİGŞ’nin; “İş programı” başlıklı 17 nci maddesinde; “(

...ile idare arasında oluşan anlaşmazlığa ilişkin Kurulumuz kararının bildirilmesi talep... ...hakedişlerin de zamanında ödenmediği, bu durumun iş programını aksattığı,  idarenin sorumluluğunda... geç ödeme , hakediş , iş programı , ödenek aktarımı , süre uzatımı

...proje değişikliği konuları ile ilgili olarak iş artışı ve süre uzatımı verilmesinin uygun... ...getirmemesi (yer teslimi, projelerin onaylanması, iş programının onaylanması, ödenek yetersizliği... ...tabi tutulmuş olup, anlaşmazlık konularına ilişkin tarafların görüş ve değerlendirmeleri...

rakam ve yazıyla) bedel üzerinden akdedilmiştir. ...maddeye göre sözleşme kapsamında yaptırılacak ilave işlerin bedelleri, ikinci fıkrada belirtilen... ...tabi tutulmuş olup, anlaşmazlık konusuna ilişkin tarafların görüş ve değerlendirmeleri...

...proje değişikliği sonucu ortaya çıkan yeni iş kaleminin birim fiyatının tespitinde, yüklenicisi... Erbab işçi”, “ ...ve Vibratör analizini 0,07 olarak aldığı ve ilave olarak yükleniciden farklı “Sanat yapısı...

Bahsi geçen işe ilişkin sözleşmenin 19. ...bir iş artışının zorunlu olduğu hallerde ilave işin gerektirdiği ek süre yükleniciye... havanın fen noktası , işin süresi , süre uzatımı

...maddeye göre sözleşme kapsamında yaptırılacak ilave işlerin bedelleri, ikinci fıkrada belirtilen... ...1) ödeme yapıldığı gerekçesi ile verilmiştir. yapım şartı , Yeni birim fiyat , yeni birim fiyat analizi , yeni iş kalemi

...sözleşmesinden kaynaklanan gecikme tazminatı ve ilave işler bedelinin tahsili, karşı dava... Davacı şirket yüklenici- müşavir, davalı ise iş sahibidir. 3-Taraflar arasında düzenlendiği çekişme konusu olmayan sözleşmenin 6.