...hakedişlerin de zamanında ödenmediği, bu durumun iş programını aksattığı,  idarenin sorumluluğunda... geç ödeme , hakediş , iş programı , ödenek aktarımı , süre uzatımı

...süre uzatımları sonrası hazırlanan revize iş programını, ihzarat ödenek dilimlerinin ötelenmesi... ...süre uzatımları sonrası hazırlanan revize iş programlarında, yüklenici ile idaresi arasında...

Bu iş için sözleşme bedeli üzerinden; ödenek tespit olunmuştur. İşe ait sözleşmenin; “İş programı” başlıklı 12 nci maddesinde; “12.1.

...onama kararının taraflara tebliğini ve bir örneğinin de …Bölge İdare Mahkemesi … İdari... fıkrası uyarınca istinaf başvurusunun reddine karar verilmiştir. ...tarafından, yüklenilen iş kapsamında yapılacak inşaatlar için idare tarafından gerekli ruhsatın... ...tarafından sözleşme kapsamında yüklenilen işin, programın gerisinde kaldığı belirtilerek 11...

  Başvurucu Şirket inşaat işiyle iştigal etmektedir. ...Bakanlığı Anayasaya, kanunlara, hükümet programına ve Bakanlar Kurulunca belirlenen... Bu sebeple kararın bir örneğinin yeniden yargılama yapılmak üzere Ankara 5. Bakanlık, görüş bildirmemiştir.

...2021 tarih ve E.8502 sayılı yazı ile işin iş programına göre ilerlemediği ve geçici kabule... ...uygulanacağı alanın toprak örtüsü altındaki inşaat atıkları sebebiyle süre uzatımı verilmesi... … 4) İdare, sözleşme konusu işlerle ilgili proje vb.

...gerektiği, Buna göre, Kazı ile ilgili olarak, inşaat mahallinde uygulama projesi temel alt... ...İşi”nde, yapımından vazgeçilen ve iş eksilişine karar verilen zemin iyileştirilmesi için...

Bu hususlardan öte, işe ait özel teknik şartnamenin 17. Örneğin bu işte Analiz 1-C-17 “Beton Santralinde... ...etkileri düşünülerek, beton yol kaplama uygulama inşaat yapım tekniğinin C30/37 basınç dayanım...

İnşaat Müh.)’den tek başına tazminine karar verilmiştir. ...danışmanlık firmasına ihale edildiğinden, inşaattaki hatalı uygulamalar nedeniyle meydana... Bu bakımdan örneğin bir suç vakıasına müdahil olan, bir...