...getirmemesi (yer teslimi, projelerin onaylanması, iş programının onaylanması, ödenek yetersizliği... ...yüklenicinin ek süre talep etmesi üzerine, süre uzatımının belirlenmesi konusunda İdaresi... hakediş , KDV , süre uzatımı ...Yüklenicinin görüş ve talebinin ise; Süre uzatımının, sözleşme bedeli değil hakediş...

(7) İşte idarece onaylanan bir süre uzatımı bulunduğu takdirde, yüklenici bu hususun kendisine tebliği tarihinden başlamak üzere yedi gün içinde yeni süreye göre revize iş programı düzenleyerek idarenin onayına sunmak zorundadır” hükümlerine yer verilmiştir.

...idarenin kusuru nedeniyle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, uzatılan süre içinde ve bu süreye göre revize edilen iş programına uygun olarak yapılan iş kalemleri ya da iş grupları için, bu madde hükmüne işin idari şartname ve sözleşmesinde yer verilmiş olması şartıyla bu Esaslara göre fiyat farkı...

... bunların 8'inin işin onaylı iş programına göre gecikmeli olarak ilerlediği ve ... takvim günü cezasız ilave süre verilerek işin bitim tarihinin 02/07/2018 olarak belirlendiği, cezasız süre uzatımı sürecinin sonuna gelindiğinde, davacı şirketin ...

...İnşaatı” yapım işinde, iş eksilişi ve süre uzatımı konularında İdaresi ile yüklenici arasında... idareden kaynaklanan sebepler , proje değişikliği , süre uzatımı Bu hükme göre; İdarenin, sözleşme konusu işlerle ilgili proje vb. ...getirmemesi (yer teslimi, projelerin onaylanması, iş programının onaylanması, ödenek yetersizliği...

YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem: Ankara Atatürk Eğitim... maddesi ve Yapım işleri Genel Şartnamesi'nin 47. ...yokluğundan kaynaklandığını ifade ettiği, süre uzatımı taleplerinin reddedildiği, Sözleşmenin... DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ …

...ödemelerinde yaşanan gecikmeler sebebiyle verilecek süre uzatımlarının hangi tarihin başlangıç... ...getirmemesi (yer teslimi, projelerin onaylanması, iş programının onaylanması, ödenek yetersizliği... geçici hakediş , hakediş ödemesi , süre uzatımı , süre uzatımı hesabı İdaresince de süre uzatımı verilmesi gerektiği yönünde görüş...

iş kalemi , iş programı , şantiye İş programı” başlıklı 12 nci maddesinde;  “ (2)İdare, iş programını verildiği tarihten başlamak üzere 10 gün içinde onaylar. ...bulunduğu, idareye sunulan iş programının 10 günlük süre içerisinde onaylanmadığından bağlayıcı...